Рассматриваемый договор на оказание монтажных работ предполагает, что его субъектами выступают юридические лица. Фактически, одна компания обращается в специализированную фирму с заказом на оказание рассматриваемых услуг.
Документ доступен
для просмотра
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №_____ [№ ДОГОВОРА]
_______________ [Наименование стороны] именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Заказчик» в лице _______________ [Тип должности] _______________ [ФИО подписанта], действующего(-ей) на основании _______________ [Основание полномочий подписанта], с одной стороны, и
_______________ [Наименование стороны] именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________ [Тип должности] _______________ [ФИО подписанта], действующего(-ей) на основании _______________ [Основание полномочий подписанта], с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
Смета, расчет стоимости электромонтажных работ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работу по монтажу, наладке, испытаниям и пуску в эксплуатацию оборудования на условиях, указанных в настоящем Договоре. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и в сроки, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре.
1.2. Подрядчик обязуется монтировать для Заказчика следующее оборудование: _______________. Оборудование принадлежит Заказчику на праве ______________, что подтверждается _______________.
1.3. Монтаж оборудования производится на территории Заказчика по адресу: _________________.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, своими силами без привлечения третьих лиц.
1.5. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые знания, квалификацию и разрешение на осуществление работ.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Для выполнения указанных в ст.1 настоящего договора работ Подрядчик в срок не позднее ________ дней с даты получения от Заказчика подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих специалистов:
главного инженера ________ ;
старшего инженера ________ ;
техника (мастера, монтера) ________ ;
квалифицированного рабочего ________ ;
2.2. Подрядчик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.
2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов Подрядчика не будет превышать ________ дней с даты получения запроса.
2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: « ________ » ________ 202__ г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Подрядчику дополнительно. Подрядчик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за ________ дней до начала отъезда.
2.5. В случае, если указанные в п.2.4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Подрядчика. Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Подрядчика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Подрядчик принимает на себя.
Шаг 9 | Договор | Нужен ли он ? | Структура договора.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. За выполнение вышеуказанных работ Заказчик оплачивает Подрядчику работу специалистов по следующим месячным ставкам:
эксперту-консультанту ________ рублей в месяц;
главному инженеру ________ рублей в месяц;
старшему инженеру ________ рублей в месяц;
инженеру ________ рублей в месяц;
технику (мастеру, монтеру) ________ рублей в месяц;
квалифицированному рабочему ________ рублей в месяц;
В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Подрядчика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.
3.2. Выплата сумм, указанных в п.3.1 настоящего договора производится ________________________________________________ в форме инкассо с последующим акцептом (немедленной оплатой) на основании следующих документов:
счета Подрядчика в 4-х экземплярах;
ведомости монтажных работ, подтвержденной Заказчиком или его уполномоченным.
3.3. Заказчик, кроме того, оплачивает:
стоимость проезда специалистов из страны Подрядчика до места монтажа в стране Заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций:
по проезду по железным дорогам;
по иностранной территории – в спальном вагоне ________ класса, а при прямом сообщении – в ________ вагоне скорого поезда;
по территории РФ – в ________ вагоне скорого поезда. При этом оплачивается провоз багажа до ________ кг на каждого специалиста;
по проезду воздушным транспортом;
по тарифу турист-класса, включая провоз багажа на каждого специалиста до ________ кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
стоимость проезда, включая провоз багажа, при возвращении специалистов из страны Заказчика в страну Подрядчика. Билеты на обратный проезд приобретает Заказчик и вручает их специалистам Подрядчика.
во время пребывания специалистов в г. ________________________ в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет специалистам Подрядчика номер в гостинице.
3.3. Рабочее время специалистов Подрядчика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.
4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4.1. Представители Заказчика и Подрядчика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.
4.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Подрядчика (специалиста подрядчика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Подрядчик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.
4.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Подрядчика и Заказчика на месте монтажа. При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.
4.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.
4.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Подрядчика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.
4.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Подрядчика в соответствии с техническими требованиями договора.
4.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».
4.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Подрядчика, относящиеся к монтажу оборудования, а Подрядчик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАПРАВЛЯЕМЫХ СОТРУДНИКОВ
5.1. Подрядчик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ. Заказчик может по просьбе Подрядчика и за его счет застраховать специалистов в ________________________ в соответствии с правилами страхования от несчастных случаев ________________________ .
5.2. При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Подрядчика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение ________________________ в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Подрядчик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.
5.3. При нетрудоспособности более ________________________ по болезни или вследствие несчастного случая Подрядчик обязан отозвать нетрудоспособного специалиста в свою страну либо лечить и содержать его за свой счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика в срочном порядке направить замену.
5.4. В случае отзыва специалиста Подрядчика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Подрядчик.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Подрядчик несет ответственность:
6.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки.
7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
7.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – ________ месяцев с даты их окончания.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Наименование: [Наименование стороны]
Адрес: [Юридический адрес]
р/с: [Расчетный счет]
Банк: [Наименование банка]
к/с: [Корреспондентский счет]
email: [адрес электронной почты]
Наименование: [Наименование стороны]
Адрес: [Юридический адрес]
р/с: [Расчетный счет]
Банк: [Наименование банка]
к/с: [Корреспондентский счет]
email: [адрес электронной почты]
От имени Заказчика
_______________________/[Фамилия и инициалы]/
От имени Подрядчика
_______________________/[Фамилия и инициалы]/
Бесплатная загрузка
Проверено юристами
Соглашение имеет типовую форму. Для удобства пользования, он поделен на несколько разделов. В него включены:
- предмет сделки;
- права и обязанности сторон;
- цена работ, порядок их оплаты;
- порядок оказания услуг;
- обязанности подрядчика по социальной защите сотрудников;
- ответственность сторон;
- гарантийный срок;
- заключительные положения;
- адреса и реквизиты сторон.
Договор на монтажные работы с юридическим лицом составляют в двух экземплярах. Документы представляются в одинаковой форме. Текст каждого образца соглашения не может отличаться друг от друга ни чем. Оба договора имеют равную юридическую силу.
Заключение
Особенностью настоящего соглашения является то, что подрядчик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ.
При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов подрядчика в РФ заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны заказчика и производит платежи, в регламентированном договором размере.
Источник: els24.com
Смета на электрику в квартире
Чтобы отыскать правильный подход к составлению сметы на электромонтаж, следует начать с порядка выполнения работ. Когда электрика проводится в квартире, то все работы разделяются на два этапа:
- разметочные;
- монтажные.
Разметка, в свою очередь, включает в себя:
- предварительную разметку расположения проводов по стенам и потолку;
- прокладку труб;
- монтаж выключателей, изоляторов и разъемов;
- устройство электропроводки;
- установку подрозетников, разветвительных коробок, распределительных шкафов и т. д.;
- подключение электропроводки и испытание.
Непосредственно монтаж включает в себя такие ступени:
- установку розеток;
- подключение светильников, люстр и других осветительных приборов;
- монтаж силовых электроприборов.
Смета на электромонтажные работы в квартире
В целом весь электромонтаж в квартире можно разделить на:
- демонтаж старой проводки;
- начальную разметку;
- работы механического характера – проделывание штроб в стенах;
- прокладку кабелей и проводов;
- монтаж точек электропитания – розеток, выключателей, а также приборов освещения;
- подсоединение кабелей и проводов к электрощитку;
- пуск и испытание.
Смета на электромонтаж квартиры состоит из двух частей – стоимости работы электромонтеров и стоимости основных и расходных материалов. Включает в себя следующие позиции: электроприборы различного предназначения, кабели и провода, элементы крепления, щитовое оборудование, осветительные электроприборы, расходные материалы и т. д.
Еще один важный нюанс. В отличие от общестроительных смет, смета на электрику не предусматривает некоторый запас необходимых материалов. Предполагается, что все будет докупаться по мере необходимости непосредственно во время монтажа.
Можно рассмотреть осмечивание каждого этапа в отдельности.
Демонтаж. В него входит разборка старых розеток и выключателей, а при необходимости и удаление старой или вышедшей из строя проводки.
При составлении смет для позиций, касающихся демонтажа, сметчики используют расценки из сборников ГЭСНр-67-(01-05), ФЕРр-67-(01-05) и ТЕРр-67-(01-05), хотя многие пользуются и ценами на монтаж, умножая их на коэффициент К=0,3.
Штробление стен. Для осмечивания этих работ подойдут расценки из сборников ЕНиР 46-03-012 или из ремонтных сборников ГЭСНр-69, ФЕРр-69 и ТЕРр-69 в позициях относительно прорезки отверстий в стенах вручную или при помощи механизмов.
Прокладка кабелей и электропроводки. Прокладка кабелей осуществляется либо открытым – в коробах, либо скрытым – под штукатуркой или над подвесными потолками, способом. Для квартир наиболее эстетичным и безопасным считается второй способ. Но он имеет один существенный недостаток – при повреждении электропроводки ее будет трудно оперативно заменить, придется прокладывать новую.
Для позиций по прокладыванию кабелей и проводов в квартирах применяются расценки из сборников ГЭСНм-08-02-(395-422), ФЕРм-08-02-(395-422), ТЕРм-08-02-(395-422).
Монтаж электрооборудования. В этот раздел входит установка розеток и выключателей, а также подключение осветительных приборов, ответвительных коробок, счетчиков, замена групповых щитков.
Для этих работ используются расценки из следующих ремонтных сборников ГЭСНр-67-(05-15), ФЕРр-67-(05-15) и ТЕРр-67-(05-15). Или ГЭСНм-08-03-(591-594), ФЕРм-08-03-(591-594), ТЕРм-08-03-(591-594).
Подключение кабелей. Разводку и подключение жил кабелей или проводов можно найти в сборниках ГЭСНм-08-03-574-(01-09), ФЕРм-08-03-574-(01-09), ТЕРм-08-03-574-(01-09).
Пусконаладочные работы. Все виды пусконаладочных работ, производимые в жилых зданиях, такие как измерение сопротивления или напряжения, проверка заземления, контроль изоляции и т. д., можно найти в сборниках расценок по пуску и наладке ГЭСНп-01, ФЕРп-01 и ТЕРп-01.
Электрика в одно-, двух- и трехкомнатной квартире
В зависимости от количества комнат в квартире, стоимость на электромонтаж разнится только в объемах работ, а также в количестве используемых при монтаже материалов.
По стандарту полагается следующее количество электроприборов, устанавливаемых в однокомнатной квартире:
- в кухню – 5 розеток для холодильника, электроплиты и другой аппаратуры;
- в каждую комнату – 5 розеток;
- 5 выключателей с распаечными коробками;
- одна розетка для стиральной машины;
- по одной розетке для ТВ антенны и телефона.
Расценки на виды электромонтажных работ отличаются в зависимости от материала стен – для бетона они выше, чем для кирпича. Стандартные объемы на некоторые работы для однокомнатной квартиры следующие:
- штробление стен – 80 м;
- переборка щитка – 1 шт;
- установка точек электропитания – 17 шт;
- установка распаечных коробок – 5 шт;
- прокладка силового кабеля – 160 м;
- прокладка телефонного кабеля – 40 м.
К смете приплюсовываются еще некоторые виды дополнительных расценок, например, на демонтаж, на электроосвещение, подключение вентиляторов, счетчиков, звонков и т. д.
Для двухкомнатной квартиры количество розеток для комнат уже берется 10, вместо 5, а количество выключателей и распаечных коробок становится равным 6. Примерные объемы работ по электрике для двухкомнатной квартиры будут такие:
- штробление стен – 85 м;
- монтаж приборов электропитания – 23 шт;
- распаечные коробоки – 6 шт;
- прокладка силового кабеля – 200 м;
- монтаж телефонного провода – 50 м.
При составлении сметы на электромонтаж трехкомнатной квартиры необходимое количество розеток для комнат будет равным 15, а количество монтируемых выключателей с коробками будет 7. На электромонтаж уже берутся следующие объемы:
- штробление стен – 90 м;
- установка точек электропитания – 29 шт;
- количество распаечных коробок – 7 шт;
- монтаж силового кабеля – 250 м;
- прокладка телефонной линии – 60 м.
Расценки можно брать из приведенных выше сборников. Переборка щитка на лестничной клетке одинакова для разного количества комнат. Следует помнить, что при осмечивании затрат на производство электромонтажа в квартире, нужно предварительно разбить ее на четыре блока:
- кухонные розетки и выключатели;
- комнатные розетки и выключатели;
- розетка для стиральной машинки;
- осветительные приборы по всей квартире.
Цены на используемые материалы берут из сборников СЦМ, ТСЦ и ФСНБ или по прайс – листам.
Пример сметы на электромонтажные работы в квартире
Скачать пример сметы на электромонтажные работы в квартире — Скачать
Источник: antek-consult.ru
Договор на ремонт квартиры
Образец типового договора подряда на ремонт квартиры, применим как между физическими лицами, так и для заключения с юридическим лицом.
Возможно, вам пригодится:
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на ремонт квартиры
Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.
2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Стоимость работ и материалов (в соответствии с приложением №2) по настоящему Договору составляет рублей.
2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.
2.3. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.
2.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.
2.5. В случае увеличения стоимости материалов более чем на %, и обоснования Подрядчиком увеличения цены, Заказчик обязуется оплатить разницу между сметной и фактической стоимостью материалов.
2.6. Приложение №1 (Смета) является неотъемлемой частью данного договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.
3.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.
3.1.3. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.
3.1.4. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.
3.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.
3.1.6. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.
3.1.7. Возможность отключения электроснабжения.
3.1.8. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору.
3.2. Обязанности Подрядчика:
3.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика.
3.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.3. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. .
3.2.4. По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники.
3.2.5. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.
3.2.6. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора работы на объекте всеми необходимыми материалами (согласно приложения №2), деталями и конструкциями, а также оборудованием и строительной техникой.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Для финансирования работ, Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере % от стоимости демонтажных работ и материалов (согласно приложения №2) с учетом транспортных расходов. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ.
4.2. Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ по форме №2 обеими сторонами не позднее дней после подписания акта. При этом Заказчик удерживает % стоимости выполненных работ до окончания работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.
4.3. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта.
4.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Подрядчик гарантирует: Высокое качество всех производимых им на Объекте работ.
5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.
5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3 гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.
6.2. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.
6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере % от стоимости незаконченных работ, но не более % от сметной стоимости Договора. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере % от стоимости неоплаченных работ, но не более % от сметной стоимости Договора.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.
7.2. Наступление обстоятельств по п.7.1 должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.
7.4. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г. .
8.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п.п.9.1-9.4., обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.
9.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.3. и 9.4., каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору затраты, в том числе возвратить денежные средства.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.
10.3. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Источник: xn—-7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai
