1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение N ____ к настоящему Договору) объемно-пространственное и графическое проектирование (разработку) объекта: ____________ и разработать решение внешнего оформления объекта (далее — дизайнерские работы), указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в виде технической документации на проектируемый объект: ________________ (варианты: чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику Техническое задание и следующие материалы, необходимые для выполнения дизайнерских работ по настоящему Договору: ________________________.
2.1.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении дизайнерских работ.
Как составить договор оказания юридических услуг в КонсультантПлюс
Содействие Заказчика осуществляется в следующих случаях: _______________ и предполагает собой выполнение Заказчиком следующих действий: ________________________ в сроки: ___________________ в пределах: ________________________.
2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика Сметы работ (Приложение N __ к настоящему Договору), в которой указана стоимость работ и сроки их выполнения, утвердить Смету путем ее подписания или направить Подрядчику возражения по существу. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о своих действиях не позднее _______________.
2.1.4. Оплатить цену дизайнерских работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Сметой работ, представленной Подрядчиком.
2.1.5. Принять результат выполненных Подрядчиком работ по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору). При наличии замечаний или претензий к выполненной Подрядчиком работе Заказчик указывает об этом в акте выполненных работ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
2.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных документально подтвержденных расходов.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Не позднее ________ с момента получения Технического задания Заказчика и материалов подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику.
2.3.2. Приступить к выполнению работ не позднее ________ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и выполнить работы не позднее _________________.
График выполнения этапов дизайнерских работ приведен в Смете работ.
2.3.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте _________________.
Договор об оказании услуг | Пять важных пунктов
2.3.4. Передать результат работ Заказчику в виде технической документации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, по акту выполненных работ, а также передать Заказчику отчет об использовании предоставленных Заказчиком материалов (Приложение N ____ к настоящему Договору).
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Привлечь третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору.
Ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком несет Подрядчик.
2.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст.
731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена работ по настоящему Договору подлежит согласованию Сторонами в Смете работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику цену работ в течение ______ банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика и акта выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик считается исполнившим надлежащим образом обязательство по уплате стоимости работ с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков выполнения работы, установленных Сметой работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _____ (_________) рублей за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Обмен информацией и документами по настоящему Договору производится Сторонами путем направления документов заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу N ____, или с помощью курьерской службы. Получение корреспонденции должно осуществляться надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.
7.4. Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:
7.4.1. Техническое задание Заказчика (Приложение N __).
7.4.2. Смета работ (Приложение N __).
7.4.3. Акт выполненных работ (Приложение N __).
7.4.4. Отчет об использовании материалов (Приложение N __).
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Расчетный счет N _____________ в __________________________
ИНН _________________, к/с ___________________, БИК _______
Расчетный счет N ______________ в _________________________
ИНН _______________, к/с _____________________, БИК _______
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик: _______________________ _______________________ М.П. М.П.
Источник: vse-documenty.ru
Договор оказания услуг по декоративному оформлению помещений и площадок
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ДЕКАРАТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И ПЛОЩАДОК
г. _________________ «___» ___________ 201__ г.
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ______________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и гражданин ____________ паспорт серии ______ выдан _________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1. Настоящим Договором Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется лично, или при помощи третьих лиц, оказать ему услуги по декоративному оформлению помещений и других площадок, а также иные услуги по организации и проведению деловых и праздничных мероприятий, по адресу: ____________________________________________
Наименование работ, стоимость и прочие необходимые условия заказа, фиксируются в протоколе согласования цены, именуемом в дальнейшем «Протокол», являющегося неотъемлемой частью данного договора и подписываемым Исполнителем и Заказчиком до начала проведения работ.
Исполнитель обязуется сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН.
2.1.1. В течение дня перед мероприятием после получения от Исполнителя извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работ, о чем составляется акт приемки, за подписью обеих сторон настоящего Договора.
2.1.2. Заказчик обязуется своевременно предоставить Исполнителю всю необходимую достоверную информацию по заказу, а также обеспечить доступ сотрудников Исполнителя к местам проведения работ и в сроки, оговоренные в Протоколе.
2.1.3. Предоставить место складирования готовой продукции, обеспечить подачу электроэнергии для исполнения работ.
2.1.4. Если иное не оговорено отдельно, место проведения работ должно быть защищено от дождя и ветра, иметь температуру воздуха от 15 до 30 градусов Цельсия, влажность, химический состав и запыленность воздуха, допустимые для работы людей без средств защиты, а также для работы электроинструмента.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Выполнить работы в срок и в объеме, предусмотренном настоящим Договором и с надлежащим уровнем качества.
2.2.2. Исполнитель обязан выполнить предусмотренную в настоящем Договоре работу лично. Привлечение Подрядчиком третьих лиц возможно. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц.
2.3. Исполнитель выполняет заказ на основе данных, записанных в Протоколе. Изменение Заказчиком условий заказа, возможно только при наличии такой возможности у Исполнителя и с его согласия. При этом изменения фиксируются в действующем, либо новом Протоколе.
2.4. Исполнитель обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке Работ недостатки, если Сторонами не будет согласовано соразмерное уменьшение цены Работы или возмещение Подрядчиком расходов Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.
2.5. Исполнитель обеспечивает соблюдение Правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды своими работниками.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
3.1.Обшая стоимость выполняемых Исполнителем работ по настоящему Договору
3.2.Стоимость работы может быть изменена вследствие изменений, внесенных по требованию Заказчика в ходе выполнения работ.
3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение двух рабочих дней с момента подписания Договора.
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Исполнитель выполняет работы в следующие сроки:
- начало: с момента оплаты на расчетный счет Исполнителя и подписания Договора.
- окончание работ: _______________________.
4.2.Срок действия Договора: до полного выполнения обязательств Заказчиком и Исполнителем по данному Договору.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ.
5.1. Исполнитель гарантирует сохранение целостности и первоначального внешнего вида оформления из воздушных шаров при соблюдении следующих условий: оформление воздушными шарами не предназначено для длительного использования и сохраняет свой праздничный вид от нескольких часов до 3 дней (конкретные сроки – см. ниже), в зависимости от материала шаров, газа их наполняющего и условий окружающей среды.
Ни при каких условиях мы не можем гарантировать, что оформление воздушными шарами сохранит свой праздничный вид более этого срока.
Исполнитель не несет ответственности за возможные повреждения или потерю внешнего вида оформленными из воздушных шаров:
5.1.1.Латексных или фольгированных, надутых воздухом, если с момента их надувания прошло более 3-х дней
5.1.2.Латексных, надутых гелием, и не прошедших специальную обработку специальным пластиком «Хай Флоат», если с момента их надувания прошло более 14 часов
5.1.3.Латексных, надутых гелием, и прошедших специальную обработку специальным пластиком «Хай Флоат», если с момента их надувания прошло более 42 часов
5.1.4. Фольгированных, надутых гелием, если с момента их надувания прошло более 3-х дней
5.1.5. Если температура окружающего композиции воздуха ниже 0 или выше 30 градусов Цельсия
5.1.6. Если на них попадают прямые, не прошедшие через стекло солнечные лучи или атмосферные осадки
5.1.7. Если они подвергаются воздействию потоков воздуха более 7 м/сек или иному механическому, термическому или химическому воздействию
5.1.8. При изменении температуры окружающего их воздуха с момента надувания более чем на 5 градусов Цельсия (при этом меняется объем наполняющего их газа, что может привести к разрыву или, наоборот, обмяканию шаров)
5.1.9. При использовании шаров с гелием в оформлениях на улице (из-за их крайней нестойкости к солнечному свету, ветру и осадкам)
5.1.10. Если в помещении пыльно, поскольку шары из-за статического электричества активно притягивают пыль, что ведет к их загрязнению
5.1.11. При полной и частичной потере формы до 3% шаров, поскольку это естественный для воздушных шаров процент брака, обусловленный материалом из которого они изготовлены.
5.2. Требования, связанные недостатками результата Работы, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, указанного в пункте 4.1. настоящего Договора, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Работ за каждый час просрочки, но не более 3% от стоимости работ настоящего Договора.
6.2. За ненадлежащее качество работы, Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.3. За несвоевременную оплату выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от цены не оплаченной работы за каждый час просрочки, но не более 3% от стоимости работ настоящего Договора.
6.4. В случае, когда возникает невозможность исполнения данного Договора по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Исполнитель возвращает Заказчику полученную предоплату, за вычетом фактически понесенных им в связи с данным Договором расходов.
6.5. В случае, одностороннего расторжения данного Договора Заказчиком, либо невозможности его исполнения по вине Заказчика или по вине обстоятельств, за которые несет ответственность Заказчик, Исполнитель удерживает внесенный Заказчиком задаток в качестве неустойки.
6.6. В исключительном случае, при отсутствии материала (например, определенного типа воздушных шаров) у поставщиков, Исполнитель имеет право, по согласованию с Заказчиком, произвести замену такого материала на максимально подобный. При этом производится пересчет стоимости заказа с изменением суммы данного Договора, либо, по требованию Заказчика, данный Договор расторгается с возвратом Исполнителем Заказчику всей внесенной им предоплаты. Любые прочие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще на то уполномоченными представителями сторон.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае, если их обязательства по настоящему Договору не могут быть исполнены вследствие непреодолимой силы.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. _____________.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Любые дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны обеими сторонами и скреплены печатями.
9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Приложение к Договору № _____
от «__» _______ 201_ г.
Протокол согласования цены
Стоимость (цена) услуги
Источник: dogovor-urist.ru
Договор на выполнение дизайнерских работ
Типовой образец договора на выполнение дизайнерских работ используется для оформления отношений заказчика и исполнителя: дизайнер по поручению заказчика выполняет определенного вида и объема работы, передает их заказчику и получает вознаграждение. В сервисе вы можете скачать договор на выполнение дизайнерских работ и распечатать его в двух экземплярах. Описание документа
Дата актуализации: 2022-05-24
Полезная информация
На выполнение дизайнерских работ
- дизайна интерьера;
- ландшафтного дизайна;
- архитектурного дизайна;
- выставочного дизайна;
- промышленного дизайна;
- фирменного стиля;
- графического дизайна;
- 3D-визуализации;
- изготовления полиграфической продукции;
- дизайна наружной рекламы;
- и пр.
Сторонами договора являются заказчик и подрядчик. Со стороны заказчика может выступать представитель заказчика — по соответствующей доверенности. Подрядчик может нанять для выполнения работы субподрядчика, если иное не предусмотрено договором.
Скачать типовой образец договора на выполнение дизайнерских работ можно в нашем онлайн-сервисе. К нему также прилагаются следующие дополнительные документы:
- Дополнительное соглашение;
- Календарный план;
- Смета;
- Техническое задание;
- Протокол разногласий;
- Протокол согласования разногласий.
С этим шаблоном часто используют:
- Договор на изготовление дизайн макета
- Договор на разработку и изготовление дизайн проекта
- Договор на написание программы (программного обеспечения)
- Договор на создание и разработку программного продукта (программы)
- Договор оказания услуг сотовой связи
Популярные документы и процедуры:
- Взыскание зарплаты и иных выплат с работодателя
- Кадровые документы
- Образец договора на оказание услуг репетитора
- Приказ о применении дисциплинарного взыскания
- Отличия агентского договора от договора оказания услуг
Источник: www.freshdoc.ru
