ООО «__________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора __________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________, действующего на осно-вании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: __________ в г. __________».
1.1. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техниче-ском задании на выполнение работ и являются частью настоящего договора.
1.2. Документация, разрабатываемая Подрядчиком, должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных и технических актов РФ, а так же техническому заданию, переданному Заказчиком.
2. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1.Срок начала выполнения работ – в течение 3-х дней со дня перечисления Заказчиком авансового платежа на расчетный счет Подрядчика, согласно п.4.2. настоящего договора.
Лк. 8. Особенности договора на выполнение проектных и изыскательских работ. Татьяна Плиева
2.2.Срок окончания работ по договору — __________дней с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
2.3.По истечении срока окончания работ Подрядчиком выставляется к подписанию Акт сдачи-приемки работ в течение 5 календарных дней.
2.4.Если в ходе выполнения работ возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не преду-смотренных настоящим договором, и влекущих изменение цены договора, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента обнаружения такой необходимости и согласовать с ним объем, стоимость и сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения.
3.1.Подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;
согласовать с Заказчиком результаты выполненных (этапов) работ;
выполнять указания и замечания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоре-чат действующим нормативным документам и законодательству РФ;
информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению обязательств по настоящему договору;
передать Заказчику все исполненное по договору по акту приема-передачи.
3.2.Подрядчик не вправе передавать исполненное по договору третьим лицам без согласия Заказчика.
3.3.Заказчик обязан:
уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в дого-воре;
согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);
использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором.
4.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Общая стоимость работ по договору составляет __________ рублей __________ копеек (__________). НДС не предусмотрен. В т.ч. инженерно-экологические изыскания стоимостью __________ руб. (__________рублей), выполняемых ООО «__________» по агентскому договору № __________ от __________г.
6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
4.2.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50% от полной стоимости, что составляет __________ руб. __________ коп.
4.3.Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в течение 5 бан-ковских дней после их подписания.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1.Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями технического зада-ния.
5.2.Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием.
5.3.При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки-сдачи работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.
5.4.Заказчик обязуется принять работу в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.5.2. настоящего договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
5.5.В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.6.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть во-прос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон на-ступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.5.4. настоящего договора, он упла-чивает Подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется с учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.
6.2. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение преду-смотренных настоящим договором работ.
6.3. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их уст-ранить
6.4. За невыполнение работ в установленный договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ. Размер процентов определяется с учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.
6.5. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполне-ние предыдущего этапа.
6.6. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс — мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
6.7. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
7.2. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглаше-ния.
7.3. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмот-ренных настоящим договором.
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.5. Заказчик обеспечивает подъезд буровой установки к точкам бурения.
8.АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН
Источник: readydoc.ru
Договор подряда на выполнение проектных работ
Договор на выполнение проектных работ заключается между двумя сторонами, достигшими взаимного соглашения. Такой договор может заключаться на выполнение работ в полном объёме либо определённого их количества.
Оптимальным вариантом в этом случае может быть оказание услуг юристами Интернет-ресурса Правовед.ru. Основное преимущество юридического обслуживания заключается в приемлемых ценах и минимальных затратах времени в связи с возможностью оказания услуг в онлайн-режиме.
3 Выберите юриста
Выберите юриста, который
предложит самые выгодные
условия, и начните работу!
2 Получите предложения
Заинтересованные юристы
в течение 10-15 минут предложат
вам свои услуги и назовут цены.
1 Заполните заявку
Опишите документ, который вам
нужен. Это бесплатно и займет
не более пяти минут.
3 причины
оставить заявку
Это бесплатно
У вас появится выбор
Мы на вашей стороне
Смотрите также:
- Строительство индивидуального жилого дома
- Строительного подряда с физическим лицом
- Между юридическим и физическим лицом
- Договор подряда на выполнение работ
- Передачу научно-технической продукции
- Банковской гарантии по договору подряда
- Типовой договор подряда
- Производство проектных и изыскательных работ
- Субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ
- По строительству
- Договор на выполнение работ
- Строительно-отделочные работы
- Капитальное строительство
- Строительство жилого дома
- Подрядных работ
- Пошив костюма
- И услуг с передачей оборудования по акту сдачи-приемки
- С временным трудовым (творческим) коллективом
- По проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети интернет
- С передачей оборудования для выполнения обязательств по договору безвозмездного пользования
- Строительного подряда подрядчика с субподрядчиком
- По устройству кровли
- Проведение ремонтно-отделочных работ
- Проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации
- Изготовление и доставку деревянного сруба
- Изготовление доставка и монтаж комплекта дачного дома
- Строительство фундамента
- По изготовлению пластиковых карт
- По бурению скважин для воды
- Ремонт отмосток жилого дома
- Бытового подряда с использованием материалов заказчика
- Уборка места захоронения
- Монтаж пвх окон
- Разработку сайта
- Изготовление типового сайта
- Устройство фундамента для индивидуального жилого дома
- По производству конструкций и выполнение работ
- Строительного подряда из материалов подрядчика
- По дезинфекции, дезинсекции, дератизации
- Разработка программных средств учебного назначения
- Ремонт квартиры
- Проведение работ по устройству фасада жилого дома
- Производство и установка пластиковых окон
- По шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
- Ремонт офисных помещений
- Изготовления столешницы из искусственного камня
- По расчету свайного поля и монтажу свайно-винтового фундамента в соответствии со сметой
- О разработке шаблонов дизайна пользовательского интерфейса
- Инвестирования
- Ремонтно-строительные работы
- Авторского надзора
- Строительство дома из бруса
- По организации строительства сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строительных объектов
- Ландшафтные работы
- Капитальный ремонт тепловых сетей
- Предварительный договор инвестирования строительства жилого дома
- Субподряда на строительство жилых домов
- Строительство объекта
- Производство ремонтно-строительных работ офисных помещений
- О долевом участии в строительстве жилого дома с обязательным страхованием риска ответственности
- Контракт на подряд
- Строительного подряда для работы по капитальному ремонту
- С оплатой по частям
- Без права заказчика отказаться от исполнения договора в любое время
- С твердой сметой, с условием о предоставлении материалов подрядчиком и заказчиком, контроль за расходованием материалов
- С использованием материалов заказчика, заказчик не имеет права отказаться от принятия работ
- Изготовление и установка пвх-профилей
- Субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком
- Проектно-изысканных работ по землеустройству (внутрихозяйственное землеустройство)
- Бытового подряда с использованием материалов подрядчика
- По производству продукции
- Временным творческим коллективом
- Выполнение работ с использованием материала заказчика
- Иждивением подрядчика
- Разработка и обслуживание веб-сайта
Обязательства подрядчика после заключения договора
Договор подряда на проектные работы может быть составлен по форме, которая произвольно разработана сторонами либо ими может быть использована форма договора строительного подряда.
При составлении такого договора обязательно должны соблюдаться требования, предусмотренные в нормативно-технических документах и касающиеся проектирования (нормы технологического проектирования, строительные нормы и правила, стандарты и технологические условия на детали, конструкции и строительные материалы и др.).
После заключения договора подряда на выполнение проектных работ подрядчик (изыскатель, проектировщик) обязан:
- выполнить работы в соответствии с определённым в договоре сроком, проектной документацией и другими данными;
- согласовать техническую документацию с заказчиком и соответствующими органами (при необходимости);
- защитить подготовленную техническую документацию в инстанции, которой она должна быть утверждена;
- внести изменения в техническую документацию, поданную на утверждение, с учётом требований соответствующей инстанции и установленными ею сроками (при отсутствии противоречий требований инстанции, утверждающей техническую документацию, заданию на проведение проектных работ вносить дополнительную оплату не требуется); внесение изменений при исправлении ошибок в технической документации без оплаты и в соответствии со сроками, согласованными с заказчиком.
Готовая техническая документация может быть передана третьим лицам только при получении согласия от заказчика.
По условиям договора разработанная подрядчиком (изыскателем, проектировщиком) техническая документация должна быть принята и оплачена заказчиком.
Обязанности заказчика
Обязанности заказчика заключаются в следующем (если в договоре не предусмотрены другие условия):
- использовании технической документации только на определённые цели, которые предусмотрены в договоре. Она не должна передаваться третьим лицам и данные, содержащиеся в ней, не должны разглашаться, если подрядчик не дал на это своего согласия;
- оказании содействия подрядчику в выполнении определённого объёма проектировочных и изыскательских работ в соответствии с условиями, предусмотренными в договоре;
- совместном согласовании с подрядчиком подготовленной технической документации с органами государственного значения и местного самоуправления;
- возмещении подрядчику дополнительных затрат, возникших в результате изменения данных, на основании которых изначально планировалось проводить проектные и изыскательные работы, в связи с обстоятельствами, не зависящими от подрядчика;
- привлечении к участию в деле подрядчика в случае предъявления третьим лицом иска к заказчику (при обнаружении недостатков в технической документации либо ненадлежащем выполнении изыскательских работ).
Источник: pravoved.ru
www.online-document.ru
Главная
Новинки
Популярные
Интересные
Папка пуста