код подразделения _ ______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
в лице _ ______________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _ _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем.
__________________________________________________, паспорт серии _ ______ №_ ________, выдан « ___» _________ _____г.
код подразделения _ __________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать результат работы, Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора. Перечень работ, результаты работ, сроки, стоимость работ, порядок оплаты установлены Приложениями к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Юрист: Как ПРАВИЛЬНО организовать работу по строй подряду. Все нюансы за 10 мин
1.2. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.
1.3. Подрядчик обязан закончить выполнение работ, указанных в п. 1.1, и сдать надлежаще выполненный результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
1.4. Возможность привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков определяется дополнительным соглашением, заключенным между Сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнять работы согласно условиям настоящего Договора в соответствии с требованиями, которые обычно предъявляются к таким работам.
2.1.2. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о производимых работах (на каком этапе, в каком состоянии находится выполнение работ), при этом Подрядчик должен предоставить такую информацию в течение _ __________ дней с момента получения от Заказчика требования.
2.1.3. Бережно использовать материал Заказчика, при необходимости и по запросу Заказчика предоставлять информацию с обоснованием количества использованного материала.
2.1.4. Сдать результат работ в срок и в порядке, предусмотренном настоящим Договором (Приложениями к нему).
2.1.5. В случае если Заказчик в порядке, предусмотренном п. 3.2, откажется от приемки выполненных работ и, соответственно, предъявит требование об устранении недостатков, Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течение _ __________ дней.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Сдать Заказчику результат выполненных работ в соответствии с настоящим Договором досрочно, при этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика за _ __________ дней до начала сдачи-приемки выполненных работ.
2.2.2. Заключать договоры с субподрядчиками с соблюдением условий п. 1.4 настоящего Договора, при этом в течение _ _______ дней Подрядчик обязан предоставить заверенную копию договора (договоров), заключенных с субподрядчиками.
Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подряда
2.2.3. Приостановить выполнение работ в случае, если Заказчик не выполнит обязательства по настоящему Договору, при этом неисполнение таких обязательств Заказчиком влечет невозможность Подрядчиком выполнения работ по Договору. Подрядчик должен письменно уведомить о приостановке выполнения работ не позднее чем за _ __________ рабочих дней до приостановления работ. При этом происходит соразмерное продление срока сдачи результата работ на соответствующий период, на такой период Подрядчик освобожден от оплаты неустойки.
2.2.4. Отказаться от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате, в том числе оплате накладных расходов.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять и оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы (результат работы) согласно условиям настоящего Договора. Подрядчик должен принять выполненные работы в течение _ __________ дней с момента представления Акта Подрядчиком.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время контролировать ход и качество выполнения Подрядчиком работ по Договору подряда, давать обязательные для исполнения Подрядчиком указания.
2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор подряда и потребовать уплаты предусмотренных Договором подряда и законом убытков и неустоек, если Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к установленному сроку становится явно невозможным.
2.4.3. Уменьшить сумму, которая будет подлежать оплате согласно Приложению к Договору, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, на сумму пеней и штрафов, предусмотренных настоящим Договором, исчисляемую в соответствии с его условиями (п. 4.2), либо потребовать от Подрядчика возврата части перечисленных ему денежных средств в размере суммы исчисленных Заказчиком пеней и штрафов.
3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
3.1. Стороны оформляют передачу выполненных работ Заказчику Актом сдачи-приемки выполненных работ (далее по тексту — Акт). Акт составляет и представляет Заказчику Подрядчик.
3.2. Заказчик вправе отказаться от принятия выполненных работ полностью или частично, в этом случае он обязан представить в письменном виде мотивированный отказ от принятия работ с требованиями об устранении выполненных недостатков. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненного Подрядчиком результата работ либо части работ Заказчик обязан направить Подрядчику письменное требование об устранении выявленных недостатков. Заказчик вправе направить мотивированный отказ и требования об устранении недостатков в течение срока, предусмотренного п. 2.3.1 настоящего Договора.
3.3. Если по истечении срока, установленного п. 2.3.1, Заказчик не предъявит мотивированного отказа от приемки работ и не заявит требований об устранении недостатков, то работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и при отсутствии каких бы то ни было претензий со стороны Заказчика.
4. Ответственность сторон
4.1. За несвоевременное исполнение обязательств Заказчика по уплате выполненных работ Подрядчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере _ ________________ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. Заказчик вправе требовать уплаты штрафа:
4.2.1. В случае просрочки начала выполнения работ в размере _ _______________________________________________________.
4.2.2. В случае просрочки окончания работ в размере _ ______________________________________________________________.
4.2.3. В случае нарушения срока устранения недостатков, в соответствии с п. 2.1.5, в размере _ ____________________________.
4.3. Полная уплата неустоек и штрафов не является освобождением от исполнения своих обязательств в натуре.
5. Расторжение договора
5.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора или расторгнуть Договор подряда в следующих случаях:
5.1.1. При задержке Подрядчиком начала работ более чем на _ ________________________________________________________.
5.1.2. При систематическом (более _ ______ раз) нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, зафиксированном актами Заказчика.
5.1.3. При систематическом (более _ ______ раз) несоблюдении Подрядчиком требований к качеству работ, зафиксированном актами Заказчика.
5.1.4. Если после предъявления требования об устранении недостатков, согласно п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вновь выполнит работы с несоблюдением требований к качеству и Заказчик вновь откажется их принимать. При этом Заказчик должен оплатить только принятые по Акту работы.
5.2. В случаях, указанных в п. 5.1.1-5.1.3, Заказчик должен оплатить стоимость произведенных работ пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора подряда.
5.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора или расторгнуть Договор подряда в следующих случаях:
5.3.1. Неисполнение обязательств Заказчика по предоставлению материала, по оплате аванса.
6. Иные условия
6.1. Риск случайной утраты, гибели или повреждения результата выполненных Подрядчиком работ до момента приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.2. Настоящий Договор подряда вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.3. Споры, возникающие из Договора подряда, если они не будут урегулированы путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда _ _______________________________________________________________________________.
6.4. Настоящий Договор подряда составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Источник: blank-dogovor-kupli-prodazhi.ru
Договор подряда на выполнение работ
Договором подряда на выполнение работ подрядчик и заказчик оформляют исключительно свои коммерческие отношения, но ни в коем случае не трудовые.
Соответственно, подрядчик в лице строительной или какой-либо другой производственной компании берет на себя договорные обязательства выполнить конкретный вид работ, а заказчик оплачивает их.
Отличие подряда от других видов договоров
Юридически подрядческие правоотношения родственны, как минимум, двум видам договоров – трудовому и по оказанию услуг.
Основным фактором для разделения на отдельные категории подряда и оказания услуг является отношение договоров к конечному результату работы. То есть, договор подряда предусматривает получение в результате подрядных работ некоего продукта, имеющего вещную природу. Договор оказания услуг касается лишь выполнения неких работ, не привязанных к получению конкретного результата.
Поэтому работы по запуску, скажем, электроснабжения, будут договором подряда, а работы, связанные с прокладкой проводки и штробированием штукатурки, будут оказанием услуг.
Вторичным, но также существенным фактором будет отношение к исполнителю. Если по договору оказания услуг исполнитель принимает обязательство лично исполнить услугу, то по договору подряда подрядчик может привлекать к работам бригады, артели или субподрядчиков.
Отличием подряда от обычного трудового договора служит отношение работника к работодателю. Трудовой договор предусматривает личное исполнение работником своих трудовых обязанностей в установленные рабочим графиком часы и получение работником ежемесячной заработной платы.
Сходства трудового договора и договора подряда настолько ярко выражены, что зачастую имеет место умышленная маскировка чисто трудовых отношений под договор подряда. Делается это исключительно из корыстных мотивов, поскольку позволяет работодателю существенно сэкономить на обязательных отчислениях.
Участники соглашения
Сторонами в соглашении о выполнении работ выступают заказчик (смысловой работодатель) и подрядчик, то есть исполнитель работ, требуемых заказчику. Законодательно не предусмотрены какие-либо ограничения по юридическому статусу участников.
Существенные условия
Как и в любом типовом договоре, в договоре подряда должны быть отражены следующие моменты, определяющие его как действительный, а именно:
- предмет сделки должен быть описан конкретно и многосторонне;
- сроки выполнения работ, как правило, разбиваются на этапы по видам работ с приложением графика их начала и окончания;
- взаиморасчеты производятся по мере подписания заказчиком актов на выполненные работы и регулируются договором;
- заказчик принимает на себя обязательства по оформлению страховки, а подрядчик гарантирует соблюдение правил безопасности при проведении работ;
- обязательно указываются причины, по которым стороны могут расторгнуть контракт.
Сроки договора как производное от срока исполнения работы
Пункты договора подряда, регламентирующие сроки действия договора, особенно актуальны для крупных объектов с большой продолжительностью производства работ. Определяются сроки основные и поэтапные, и для каждого из них в договоре фиксируется дата начала и окончания.
Например, в строительных подрядах это могут быть сроки производства строительно-монтажных, отделочных, специальных видов работ (водопроводы внутренний и наружный, отопление, вентиляция и газоснабжение) и т.д.
Большое значение имеет согласованность в технологическом процессе сроков именно по видам работ, так как задержка по одному типу работ ведет к отставанию всего производственного процесса и необходимости в корректировке временного графика.
Если по промежуточным этапам штрафные санкции на подрядчика не налагаются, то в случае срыва срока окончания всего комплекса работ и сдачи в эксплуатацию объекта, пеня за просрочку ему гарантирована.
Последовательность оплат и формирование цены
В договоре подряда сроки оплаты за выполненные работы могут определяться конкретной датой или временным промежутком, а также наступлением какого-нибудь события, например, окончания возведения несущих конструкций каркаса здания и подписание соответствующих актов выполненных работ (процентовок).
По незначительным объемам работ договорная цена, как правило, является твердой и окончательной. Ввиду большого количества непредвиденных и сопутствующих работ на крупных промышленных объектах, цена не может быть точной и корректируется по мере появления дополнительных смет.
Издержки подрядчика, связанные с форс-мажорными обстоятельствами (например, неблагоприятными погодными условиями или резким повышением стоимости применяемых материалов), также включаются в общую стоимость работ.
Заказчик с трудом идет на повышение стоимости контракта, но вынужден это сделать по объективным обстоятельствам при наличии доказательств подрядчика о необходимости выполнения неучтенных в договоре работ. В последнем случае подрядчик должен письменно заранее предупредить партнера о дополнительных затратах.
Если заказчик отказывается признать и оплатить дополнительные работы, подрядчик имеет право прекратить работу на объекте и требовать через арбитражный суд полного расчета за уже выполненные и принятые работы.
В чем преимущества договора подряда
Так как заказчик не вступает в трудовые отношения с производителем работ при заключении договора подряда, то он наиболее выгоден именно ему. На подрядчике лежит обязанность организации работ и контроля качества, обеспечения материалами, машинами и механизмами, оплата труда рабочих и их социальное обеспечение.
Заказчик должен вовремя принять и оплатить работы, перечислить налоги государству, а также осуществлять технический надзор за работами. Последнее актуально в области строительства, так как без подписи аттестованного инженера технадзора акт приемки объекта в эксплуатацию считается недействительным.
Источник: zakonius.ru
