ООО «Экогаз-Сервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию котельного оборудования, принадлежащем Заказчику, расположенном по адресу: ___________________________ ___________________________________________________________________, далее «Объект». Перечень оборудования, принимаемого на обслуживание Подрядчиком, указан в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).
1.2. Техническое обслуживание включает в себя:
— плановое техническое обслуживание;
— внеплановое техническое обслуживание;
— аварийное техническое обслуживание.
В техническое обслуживание входят работы по поддержанию оборудования в рабочем состоянии с выполнением диагностики, настройки, и, при необходимости, замены деталей и узлов (за отдельную плату). Полный перечень работ планового технического обслуживания содержится в Приложении №2 к настоящему договору. Реконструкция, расширение системы отопления или оборудования, а также все виды капитального ремонта в техническое обслуживание не входят, но могут быть выполнены по отдельному дополнительному соглашению сторон.
Особенности заключения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
1.3. К обслуживанию принимается сертифицированное в РФ оборудование, установленное и эксплуатируемое с соблюдением требований инструкций по эксплуатации и нормативных актов, действующих в сфере газового хозяйства, находящееся на момент принятия на обслуживание Подрядчиком в технически исправном рабочем состоянии.
2. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. оплачивать услуги Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора;
2.1.2. предоставить Подрядчику (при необходимости) до начала работ всю техническую документацию на оборудование, подлежащее техническому обслуживанию, в соответствии с настоящим договором;
2.1.3. присутствовать на Объекте во время производства работ лично, либо обеспечить присутствие уполномоченного лица (представителя);
2.1.4. выполнять требования инструкций по эксплуатации на оборудование, нормативных актов, действующих в сфере газового хозяйства, а также рекомендаций сервисных инженеров ООО «Экогаз-Сервис»
2.1.5. не допускать к каким либо работам на оборудовании котельной посторонних лиц;
2.1.6. в зимнее время, в случае невозможности выполнения аварийных работ Подрядчиком по причине отсутствия запасных частей, принять меры по сохранности оборудования на период простоя;
2.1.7. сообщать Подрядчику обо всех случаях дополнительного оснащения и изменении конструкции системы отопления;
2.1.8. подписывать акты о проведенной Подрядчиком работе или представить обоснованный отказ на акте Подрядчика;
Чем грозит отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования.
2.1.9. своевременно оповещать Подрядчика о смене уполномоченного лица и изменении контактных телефонов.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Своевременно и качественно выполнить работы в объеме, предусмотренном настоящим договором и инструкциями завода-изготовителя;
2.2.2. при производстве работ соблюдать нормы и правила, действующие в сфере газового хозяйства;
2.2.3. обеспечивать прибытие специалистов на Объект для производства работ в согласованные с заказчиком сроки.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена технического обслуживания составляет ( ______ ) 00 коп., в том числе НДС-18%.
3.2. Цена, указанная в п 3.1. настоящего договора, является неизменной в течении всего срока действия договора.
3.3. В цену, предусмотренную настоящим договором, не входит:
— стоимость запасных частей и расходных материалов;
— стоимость работ, связанных с заменой секций котла;
— установка дополнительных насосных групп и оборудования;
— работы, связанные со сливом и заполнением системы отопления и ГВС;
— химическая промывка котла, бойлера и систем.
3.4. Работы по техническому обслуживанию оплачиваются Заказчиком в объёме 100%, согласно подписанного акта сдачи-приёма выполненных работ.
3.5. В случае необходимости использования запасных частей при производстве работ, Заказчик предварительно оплачивает 100% стоимость запасных частей.
3.6. Работы, выполняемые Подрядчиком и не вошедшие в перечень работ (Приложение №2) оплачиваются Заказчиком отдельно, согласно действующего прейскуранта цен, принятого в ООО «Экогаз-Сервис».
4. Сроки и порядок производства работ
4.1. Плановое техническое обслуживание осуществляется Подрядчиком ежемесячно, в период действия договора. Проведение работ по плановому техническому обслуживанию планируется Подрядчиком ежемесячно. Дата проведения работ согласовывается с Заказчиком по телефону не позднее недельного срока. Перенос сроков проведения планового обслуживания не допускается, при этом Подрядчик освобождается от принятых обязательств по плановому техническому обслуживанию, а договор считается выполненным.
4.2. Внеплановое техническое обслуживание осуществляется Подрядчиком по мере необходимости на основании заявок Заказчика. Дата проведения работ согласовывается с Заказчиком по телефону не позднее недельного срока.
4.3. Аварийное техническое обслуживание осуществляется Подрядчиком на основании заявок Заказчика в течение 6ти часов с момента поступления вызова.
Вызов Подрядчика производится по телефонам: 8(342) 215-01-03, 202-22-03
4.4. Работы, не предусмотренные настоящим договором, но выполненные Заказчиком по заявке Заказчика, оформляются отдельным актом (с указанием в нем полного перечня работ, материалов и их стоимости), подписываемым сторонами, и оплачиваются в отельном порядке.
4.4.1. При необходимости замены вышедших из строя запасных частей и расходных материалов, Подрядчик обязуется произвести ремонт в течение 48 часов после оплаты Заказчиком сметы расходов на ремонт и поступления запасных частей на склад подрядчика.
4.5. Техническое обслуживание котельного оборудования (выезды на Объект по заявке Заказчика) в связи с неисправностями, вызванными:
— несоблюдением Заказчиком требований инструкции по эксплуатации;
— некорректным или неправильным программированием автоматики управления котельного оборудования;
— понижением давления газа в сети;
— другими подобными причинами, указанными в п. 5.2., осуществляется за отдельную плату в соответствии с действующим прейскурантом Подрядчика.
4.6. При наличии у Заказчика обоснованных претензий по качеству выполненных работ, Заказчик в письменном виде оформляет их и передает в Сервисную службу ООО «Экогаз-Сервис».
5. Ответственность сторон
5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых по настоящему договору работ при условии соблюдения Заказчиком требований технической документации (проект, инструкции по эксплуатации и др.), а также нормативов, действующих в газовом хозяйстве.
5.2. Подрядчик не несёт ответственность за отказ в работе оборудования в следующих случаях:
— отключение либо колебания электроэнергии более +/- 10% от 220 В;
— отключение либо понижение (повышения) давления газа ниже(выше) паспортных данных на оборудование;
— отказ газового оборудования, не входящего в сферу ответственности данного договора;
— несоблюдение правил эксплуатации оборудования или вмешательство в работу котельного оборудования посторонних лиц;
— невыполнение Заказчиком рекомендаций Подрядчика, изложенных в актах выполненных работ;
— отсутствие надлежащей тяги в дымоходе (засоренность, нарушение монтажа и др.);
— использования некачественного или несезонного дизельного топлива;
— отложения солей либо иные осадки на внутренней поверхности стенок оборудования, в том числе и связанные с некачественным теплоносителем;
— запыленности помещения котельной;
— температуры в помещении котельной ниже + 3оС и выше + 45оС;
— влажности в помещении котельной более 85%;
— прекращение подачи воды в бойлер.
5.3. В случае просрочки Заказчиком любого из платежей, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору, вплоть до погашения Заказчиком задолженности. Если просрочка платежа длится более 14 календарных дней, Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям Стороны относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрывы, военные действия, забастовки, локауты, массовые беспорядки или действия властей (в том числе, принятие ими нормативных актов) и иные подобные события, делающие невозможным выполнение условий настоящего договора.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна известить об этом другую Сторону.
6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств по договору откладывается на весь период действия этих обстоятельств. В случае если обстоятельства длятся более шести месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор. При этом Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от ответственности, предусмотренной действующим законодательством за невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств.
7. Срок действия договора.
7.1. Срок действия настоящего Договора один год.
7.2. Договор может быть пролонгирован на один год по соглашению Сторон. Соглашение о пролонгации оформляется новым договором. При этом Подрядчик оставляет за собой право пересмотреть цены и условия, предусмотренные настоящим договором.
7.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме за подписями обеих Сторон.
8. Приложения к договору:
№1-Перечень оборудования, принимаемого на обслуживание;
№2-Перечень сервисных работ;
№3-Акт разграничения сфер ответственности.
Источник: ekogaz-servis.ru
Договор на техническое обслуживание компьютеров
На нашем сайте можно скачать договор на абонентское обслуживание компьютерной техники. В договоре 3 приложения, где перечислены: список принимаемого оборудования на обслуживание, перечень работ, которые оказываются по договору и протокол согласования цен.
Так же рекомендуем ознакомиться с нашими ценами на ит-услуги, абонентское обслуживание парка компьютеров >
на техническое обслуживание оргтехники
| г. Ростов-на-Дону | « » 2020 г. |
______________________________ в лице _____________________________, ИНН ___________, действующего на основании ОГРНИП № ____________ от _____________ г. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной Стороны, и _____________________________, ИНН ___________________ КПП __________________, в лице директора ____________________________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», именуемы в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель, в рамках условий настоящего Договора принимает на себя обязательства выполнить для Заказчика работы по техническому обслуживанию компьютерной и периферийной техники, принадлежащей Заказчику. Перечень оборудования указан в Приложении 1 и является неотъемлемой частью данного договора.
1.2. Техническое обслуживание, выполняемое Исполнителем, включает в себя перечень работ в соответствии с Приложением №2 и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с Приложеним № 3, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Прием заявок, все работы и консультации проводятся Исполнителем по контактному телефону _____________ или с использование системы заявок __________________.
1.4. Работы по техническому обслуживанию производятся преимущественно при помощи удаленного администрирования, а в случае необходимости – в офисе Заказчика, расположенном по адресу: ______________________________________________________.
1.5. По заявке Заказчика Исполнитель может проводить дополнительные работы, не предусмотренные условиями настоящего Договора, которые подлежат оплате Заказчиком в соответствии с Прейскурантом цен, действующим на предприятии Исполнителя и, определяются, на основании заключаемых Дополнительных соглашений подписанных уполномоченными представителями Сторон.
1.6. В случае, если дальнейшая работа организации невозможна, например выход из строя узлового компьютера, Исполнитель обязан приехать в офис Заказчика не позднее 3-х часов с момента обращения.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Стоимость работ предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора определяется на основании Приложения №3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае изменения состава обслуживаемого оборудования или изменения условий обслуживания по инициативе одной из Сторон, стоимость услуг пересматривается в соответствии с Прейскурантом цен, действующим на предприятии Исполнителя .
2.2. Оплата выполненных Исполнителем работ производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ платежами в размере 100% от стоимости работ, ежемесячно на основании счетов, выставляемых Исполнителем. Оплата производится путем взноса безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. В случае возникновения событий, перечисленных в статье 9 настоящего Договора, Стороны обязуются рассмотреть вопрос об изменении стоимости и/или состава, в том числе сроков выполнения и/или прекращения/возобновления работ.
2.4. Выполнение работ предусмотренных условиями настоящего Договора подтверждается Актами выполненных работ, подписанных уполномоченными на то представителями Заказчика и Исполнителя.
При этом Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента его получения, либо представить мотивированный отказ от его подписания, в противном случае работы считаются принятыми на основании одностороннего акта, который обязателен для обеих Сторон.
2.5. Стороны по взаимному согласию могут изменять состав торговых точек в Приложении №1 и состав работ в Приложении №2, что оформляются дополнительным соглашением в письменном виде, которое с момента подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора и является основанием для пересмотра стоимости работ.
2.6 Заказчик вправе предъявить претензии по исполненным обязательствам, выполненной работе и/или проведенному обслуживанию оборудования Исполнителю непосредственно после обнаружения недостатков, но не позднее 5 (пяти дней) с момента получения Акта выполненных работ. По истечении указанного срока Исполнитель вправе не принимать претензии. Претензии должны быть оформлены в письменном виде.
2.7. В случае неоплаты Заказчиком счёта Исполнителя в 5 (пяти) дневный срок со дня его выставления на основании п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить выполнение условий Договора со своей Стороны вплоть до его расторжения согласно пунктам 6.3. и 6.4. настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Осуществлять качественное техническое обслуживание оборудования в торговых точках указанных в Приложении №1, в соответствии с оговоренными работами, указанными в Приложении №2 к настоящему Договору.
3.2. Устранять неисправности оборудования Заказчика в технически возможно короткие сроки.
3.3. Соблюдать при проведении работ Правила внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, действующих на объекте Заказчика.
3.4. Приступить к выполнению обязанностей, оговоренных настоящим Договором в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Контролировать качество выполняемых Исполнителем работ, не вмешиваясь в его деятельность и технологические процессы.
4.2. Обеспечивать своевременный и беспрепятственный доступ представителям Исполнителя к обслуживаемому оборудованию.
4.5. Обеспечивать необходимые условия безопасной работы представителям Исполнителя.
4.6. Выполнять технически обоснованные требования Исполнителя, направленные на улучшение условий эксплуатации обслуживаемого оборудования.
4.7. Ознакомить представителей Исполнителя с Правилами внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, действующими на объекте Заказчика.
4.8. Своевременно и в полном объеме оплачивать счета Исполнителя в сроки, указанные в п.п. 2.2., п. 2.7. настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность Сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении срока оплаты, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки от стоимости Договора за один месяц технического обслуживания.
5.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору, в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг, предусмотренных п. 2.2.. настоящего Договора, а также в случае уклонения Заказчика от исполнения иных принятых на себя обязательств в рамках исполнения его условий.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за убытки Заказчика, прямые или косвенные (упущенная выгода и моральный ущерб в том числе), которые могут возникнуть в результате временной неработоспособности оборудования.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу « » 20__ года и действует до « » 20__ года.
6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить работы по абонентскому обслуживанию компьютерной техники в случае не выполнения Заказчиком своих обязательств (нарушения правил технической эксплуатации, которые привели и/или могут привести к выходу оборудования из строя или в случае необоснованного нарушения им срока платежей), о чем должен сообщить Заказчику не позднее, чем за 3(три) рабочих дня до предполагаемой даты прекращения работ и/или предполагаемой даты расторжения Договора.
6.3. Стороны оставляют за собой право на досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе любой из Сторон с письменным предупреждением другой Стороны за 1 месяц. При этом Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора только при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Прекращение действия настоящего Договора, основанное на истечении сроков его действия, либо в связи с его расторжением не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств возникших в рамках его исполнения.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение споров и разногласий подлежит передаче в Арбитражный суд Московской области.
8. Дополнительные условия
8.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. Переговоры и переписка, предшествующие подписанию настоящего Договора, утрачивают свою юридическую силу в момент его подписания.
8.3. Дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены Сторонами в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
8.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой Стороны.
9. Форс – мажор
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если таковое будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (например, наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также постановления правительства, указы и другие нормативные акты, изданные после заключения Договора. В случае невозможности исполнения одной из Сторон своих обязательств, по указанным в настоящем пункте обстоятельствам, она обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
10. Приложения к Договору.
Приложение № 1. Перечень оборудования Заказчика.
Приложение № 2. Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию.
Приложение № 3. Протокол согласования договорной цены на техническое обслуживание.
11. Юридические адреса Сторон и расчетные счета
Приложение № 1
Перечень оборудования Заказчика
Перечень оборудования Заказчика
| № п/п | Оборудование | Примечание |
| 1 | Компьютер | |
| 2 | МФУ | |
| 3 |
Источник: delta-don.ru
Договор по техническому обслуживанию
Индивидуальный предприниматель Щенников Сергей Витальевич, действующий на основании свидетельства серия 52 № 004394005, выданного ИФНС по Автозаводскому району г.Нижнего Новгорода 23.03.2009г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и_______________________________________
в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока его действия выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей в сумме 20000 руб.00 коп. на основании заявок Заказчика в соответствии с «Правилами оказания услуг (выполнению работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 г. №290.
1.2. Фактическое оказание услуг Исполнителем подтверждается заказ-нарядом, в котором указывается стоимость оказанных услуг, количество осмотренных автомобилей, а также другая информация, которую стороны сочтут необходимым указать.
1.3. Ремонт и техническое обслуживание автомобилей осуществляется по месту нахождения Исполнителя:
ü г. Н.Новгород, ул. Бекетова,15
ü г. Н. Новгород Казанское шоссе, 6
ü г. Н. Новгород ул. Ларина, 13
ü г. Н. Новгород пр. Октября, 4а
2. Права и обязанности «Сторон».
2.1. Права и обязанности Исполнителя.
2.1.1. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для оказания услуг и график их работы.
2.1.2. Исполнитель самостоятельно определяет сроки выполнения заявок в зависимости от сложности заявки. Срок выполнения заявки не может быть более 30 дней, если более продолжительный срок выполнения заявки не будет связан с заказом и доставкой необходимых для ремонта частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Исполнителю.
2.1.3. В случае необходимости Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязательства по настоящему договору третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет ответственность за действие третьих лиц.
2.1.4. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, и выдаче автомобиля Заказчика в случае отсутствия у представителя Заказчика документов, указанных в п. 2.2.3. настоящего договора.
2.2. Права и обязанности Заказчика.
2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.2. Представляет Исполнителю заявки на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Заказчика в соответствие с п. 1.1. настоящего договора.
2.2.3. Уполномоченный представитель Заказчика обязан иметь:
— доверенность на право приема – сдачи автомобиля для оказания услуг (работ), предусмотренных настоящим договором, согласования видов и объемов технического обслуживания или ремонта, иных видов кслуг (работ),с указанием марки автомобиля и государственного регистрационного номера;
— документ, удостоверяющий личность;
— сервисную книжку автомобиля (в гарантийный период);
— гарантийный талон или документ, заменяющий его (в гарантийный период);
— свидетельство о регистрации транспортного средства (для автомобилей, не поставленных на учет в ГИБДД – ПТС, справку счет, договор купли-продажи).
2.2.4. Назначает ответственное лицо за оплату услуг Исполнителя.
В случае смены ответственного лица Заказчик информирует об этом Исполнителя в письменном виде в течение 5 (пяти) дней со дня принятия такого решения.
2.2.5. Соблюдать правила технической эксплуатации, содержания, хранения и ухода за автомобилем в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве по эксплуатации, гарантийном талоне, сервисной книжке, договоре купли-продажи автомобиля.
2.2.6. Забрать автомобиль в течение одних суток с момента окончания Исполнителем работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту.
3. Расчеты
3.1. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания Заказчиком заказ-наряда и акта выполненных работ. В стоимость работ включаются все расходы Исполнителя связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.
3.2. При расчете Исполнитель передает Заказчику надлежаще оформленные документы:
— акт выполненных работ
Выставление счет-фактуры не является обязательным условием, т.к. Исполнитель не признан плательщиком НДС (п. 3 ст. 169 НК РФ)
4. Гарантии
4.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг по ремонту автомобилей
Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов и других технических стандартов. Копия сертификата соответствия работ (услуг) Исполнителя прилагается к настоящему договору.
4.2. Гарантия на выполненные услуги: слесарные – 30 дней, электрические – 30 дней, оригинальные з/ч – 30 дней, з/ч, связанные с электрооборудованием, подачей топлива и системой впрыска – гарантии нет, неоригинальные з/ч – гарантии нет, капитальный ремонт двигателя – 10000 км пробега или 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Гарантийные обязательства на работы выполняются Исполнителем только при предъявлении акта приемки автомобиля и техпаспорта (доверенности).
5. Ответственность Сторон.
5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При невыполнении Заказчиком п. 3.1. настоящего договора заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% стоимости оказания услуг за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения п. 2.2.6. настоящего договора хранение автомобиля является платным. Стоимость хранения составляет 100 (сто) рублей в сутки.
5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6. Прочее
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года, но в любом случае – до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Если ни одна из сторон в течение десяти дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении, настоящий договор считается пролонгированным еще на один год на тех же условиях.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, только если они оформлены письменно в виде дополнительных соглашений, которые подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. Все споры, возникающие по настоящему договору, будут разрешаться сторонами путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.
6.5. Во всем, что не урегулировано данным договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________________________________
ИП Щенников С.В.
603057, г. Н. Новгород,
Источник: shesterenka.ru