Договор на земляные работы с ИП образец

Договор подряда на подготовку строительной площадки образец

Договор подряда на подготовку строительной площадки образец

/ / 29.03.2018 217 Views 03.04.2018 03.04.2018 03.04.2018 Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

1. при остановке Заказчиком выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней;
2. при финансовой несостоятельности Заказчика, а также в случае ликвидации.

10.4. При расторжении Договора на объекте с незавершенными работами Сторонами оформляются Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, на основании которых Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ по Приложению (Смете) на момент расторжения Договора. 10.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.

Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подряда

Договор подряда на земляные работы: скачать образец-бланк договора подряда на земляные работы

Для оплаты и скачивания документа необходимо зарегистрироваться Введите e-mail Уже зарегистрированы?Войти Регистрация через соцсети

1. /
2. Договор подряда на земляные работы
3. /

Возведение любого здания, в том числе и сооружения – это достаточно кропотливый и затратный процесс, как по времени, так и по финансовым средствам.

Важным этапом в этом процессе являются земляные работы, которые свою очередь состоят из нескольких пунктов: — разработка грунта и его перемещение; — устройство главного основания и прокладка подземных коммуникаций; — дренажные работы; — доставка грунта, песка, щебня, бетона и асфальта по месту назначения; — вертикальная планировка.

Независимо от вида работ все эти действия

Договор подряда на подготовку строительной площадки образец.

Стоит также отметить, что на практике принято различать земляные, подводные и подземные работы.
Скачать образец договора подряда на выполнение строительных работ

Существует ли типовой договор подряда на выполнение строительных работ между юридическими лицами?

Законодательно утвержденного образца договора подряда на выполнение строительных работ (как между юридическими лицами, так и с участием граждан и индивидуальных предпринимателей) не существует. Однако документ такого рода должен соответствовать требованиям, отраженным в пар. 1, 3 гл. 37 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).

Также к соглашению применимы общие правила о форме сделки, содержащиеся в ст. 158-162 ГК РФ. Письменный вид обязателен, если:

1. одним из участников будет юридическое лицо;
2. цена работ превышает 10 тыс. руб.

При этом несоблюдение требований о письменной форме сделки не влечет ее обязательной недействительности.

Договор подряда на подготовку строительной площадки образец

Инфо Заказчик в период действия настоящего Договора вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц, кроме Подрядчика, в случае, если Подрядчик выполняет работу с ненадлежащим качеством или задержками, с возложением всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц, на Подрядчика.

5.5. В случае, указанном в п.5.4 настоящего Договора, Заказчик в течение рабочих дней с момента заключения Договора с другой подрядной организацией, направляет Подрядчику письменное требование и счет на оплату всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц.

Счет должен быть оплачен Подрядчиком в -дневный срок с момента его получения.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 6.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет. 6.2. Договор подряда – это соглашение, где сторона-подрядчик обязана выполнить конкретную работу по заданию стороны-заказчика, а заказчик должен оплатить работу и принять ее.

Рассмотрим в данной статье, что из себя представляет договор подряда на выполнение именно строительных работ. Содержание договора подряда на выполнение строительных работ Сторонами в таком договоре могут быть подрядчик и заказчик. Объект – это помещение заказчика.

Заказчик поручает выполнение работы подрядчику, а подрядчик берет обязательство на себя. Он должен выполнить строительные работы на конкретном объекте по разработанной проектной и технической документации, которую предварительно должен одобрить заказчик. Работа должна выполняться согласно планам и нормам.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности. Подрядчик обычно начинает работу после перечисления аванса на его счет. Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с технической документацией и сметой. 2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы. 2.3. Важно Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в срок со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком суммы, указанной в п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика. 3. Сроки и этапы выполнения работ 3.1. Срок начала работ устанавливается: .

3.2. Срок окончания работ устанавливается: . 3.3. Работы – комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору. 1.1.6. Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком)

Подготовка строительной площадки

→ Сегодня для этого принят ряд нормативных документов, регламентирующих ход выполнения строительных работ или производства демонтажа зданий.

Данные документы содержат подробное описание мероприятий по подготовке строительной площадки перед началом работ.

Застройщики должны руководствоваться строительными правилами и нормами РФ (СНиПы 10-01-94, 11-02-96 и 12-01-2004), а также соответствующими ГОСТами и иными нормативными документами. Читайте При подготовке строительной площадки для проведения работ ее, а также расположенные вокруг опасные зоны необходимо оградить.

При въезде на стройплощадку обязательно должны быть установлены информационные щиты, где среди прочего указывается название объекта, застройщик, исполнитель работ, контактные данные ответственного по объекту, а также даты начала и окончания работ, схемы объекта.

Договор подряда на земляные работы

Представленный текст является образцом договора подряда на земляные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: .

При возведении любого здания и сооружения необходима серьезная подготовка, при которой важных, затратным и трудоемким этапом являются земляные работы, в состав которых входит разработка грунта, его перемещение, укладка и уплотнение.

При этом различают открытые земляные работы, подводные и подземные. Земляные работы обычно включают в себя: разработка грунта, устройство котлованов, траншей для прокладки сетей; вывоз и утилизация грунта; устройство оснований (щебень, песок); прокладка подземных коммуникаций; дренажные работы; устройство шпунтового ограждения и свайного поля; перевозка и доставка грунта, песка, щебня, бетона и асфальта; вертикальная планировка.

Как составить договор подряда на выполнение строительных работ: образец

ДОГОВОРстроительного подряда № 1 г.

Тверь «16» августа 2023 г. ООО «Актив», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Васильвевой Ирины Дмитриевны, действующей на основании устава, с одной стороны и ООО «Пассив», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Смирнова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по строительству жилого дома «А» в соответствии с технической документацией и сметой в срок, установленный настоящим договором. 1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора. 1.3. Техническую документацию разрабатывает

Договор строительного подряда

в формате DOC в формате DOCX в формате RTF в формате PDF Город ______ Дата заключения договора: __.__.20__ г.

Гражданин Российской Федерации ________ дата рождения __.__.____, паспорт гражданина РФ __ __ ______, дата выдачи __.__.____, выдан ____________, код подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу: ______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании ___________, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _____, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор строительного подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

• Предмет договора

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок осуществить строительные работы на принадлежащем Заказчику участке по адресу: ___________ (далее именуемом «строительная площадка»), результатом которых является _______ (далее именуемый «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат и уплатить установленную договором цену. 1.2.

Договор подряда на выполнение строительных работ: образец

» » » По договору подряда, одна сторона — подрядчик обязуется произвести определенную работу по заданию второй стороны (заказчика), в свою очередь, заказчик обязуется оплатить ее и принять.

Структура договора подряда на выполнение строительных работ В договоре подряда сторонами являются «заказчик» и «подрядчик». Объект договора — помещение заказчика.

Одна сторона (заказчик) дает задание на выполнение работы подрядчику, а тот, в свою очередь, обязуется его выполнить.

Подрядчику необходимо выполнить строительные работы на объекте заказчика согласно проектно–технической документации, которая должна быть одобрена заказчиком.

Выполнение работы на объекте должно соответствовать планам и нормам.

Такие работы выполняются в соответствии с техникой безопасности. Работать подрядчик обычно начинает после перечисления авансового платежа.

Договор на строительные работы: скачать образец договора

Договор подряда на строительство действует по Гражданскому кодексу. Договор на строительные работы- это один из видов договора подряда, где есть две стороны, это подрядчик и заказчик.

Заказчик нанимает по договору подрядчика для строительных работ, и должен принять и выплатить оплату за работу. Обычно договор подряда на строительные работы делают по определенному образцу.

В договоре прописываются права и обязанности обеих сторон, что является предметом договора, условия по выполнению работ, оплаты, за что предусмотрены премии или штрафы, реквизиты и подписи двух сторон. Предметом договора подряда является выполнение строительных работ, которые описаны в проектно-сметной документации, то есть подрядчик выполняет задание заказчика. Оплата за оказанные работы, за выполнение подряда четко прописываются в договоре, и обычно идет поэтапно за каждый сделанный промежуточный объект, при этом договоре должно быть прописана очередность и срок его выполнения.

Договор строительного подряда, как правило, распространяется на большинство строительных работ.

Образец договора на выполнение работ по подготовке строительной площадки

Договор строительного подряда г.

______________ «___» ___________ 20__г. ________________________________________________________________________, (наименование организации) именуем __ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ______________________________________________, (устава, положения, доверенности) с одной стороны, и _____________________________________________________, (наименование организации, Ф.И.О.

Другие материалы по теме

• Что входит в обязанности завхоза в бюджетном учреждении
• Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении в 2023 году
• Документы на оформления квартиры в ипотеку
• Сколько положено хранить транспортные накладные
• Как оформить кредит в сбербанке без поручителей екатеринбург
• Куда жаловаться по поводу поломки лифта в туле
• Как рассчитать субсидии в ивановская области

Источник: grad-neva.ru

Договор на благоустройство территории

(Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и (название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по благоустройству домовых территорий многоквартирных домов по адресам: (адреса домов) в городе (город), находящихся в управлении (название УК)

1. Общая стоимость работ по Договору составляет (сумма) руб., в том числе НДС (сумма) руб.
2. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1. Подрядчик обязуется выполнить работы в срок:
2. начало работ – (дата)года
3. окончание работ – (дата) года

1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами, на своем оборудовании, с использованием своих механизмов и инструментов.
2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.
4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

1. Подрядчик обязан:

1. Выполнить работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать объемы выполненных работ Заказчику в установленном порядке.
2. Обеспечить:
3. качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
4. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;
5. своевременную уборку строительного мусора.
6. Проводить работы, не допуская порчи конструкций зданий, инженерных систем и другого общедомового имущества.
7. До начала работ установить наличие подземных инженерных линий и коммуникаций на соответствующей придомовой территории. Согласовать земляные работы с собственниками данных подземных инженерных линий и коммуникаций, сетевыми организациями и/или провайдерами услуг связи и телевидения.
8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, а также в случае выявления в процессе выполнения работ дополнительных работ, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы, при обнаружении:
10. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
11. иных не зависящих от Подрядчика и Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
12. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений и допусков на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
13. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также мероприятия, связанные с антитеррористической деятельностью и пр.
14. Разместить за свой счет на специальном стенде на каждом из Объектов информацию с указанием: видов, сроков выполнения работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика, Подрядчика, их контактных телефонов.
15. При готовности к сдаче выполненного объема работ в 2-х дневный срок известить об этом Заказчика.
16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

1. На продление срока окончания работ, в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, что приведёт к задержке выполнения работ указанных в п. 1.1. настоящего Договора, при условии соблюдения п. 5.1.6. настоящего договора.

1. Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в сроки, согласованные в настоящем договоре.
2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. Для реализации настоящего договора Заказчик имеет право:

1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ, указанных в настоящем Договоре.

1. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ.
2. Заказчик назначает своего представителя либо членов комиссии, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ.
3. Подрядчик извещает Заказчика о готовности сдачи работ в 2-х дневный срок.
4. Заказчик обязан в течение (количество) рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании работ принять работу и подписать Акт о приемке выполненных работ формы № КС2, либо в 10-дневный срок дать мотивированный отказ.

1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору.
2. Подрядчик гарантирует, что в результате произведенных работ достигнута возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за отступление от строительных норм и правил и за нарушение действующих норм и технических условий.
3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после проведенного ремонта устанавливается (количество) года с даты подписания сторонами Акта о приемки выполненных работ.
4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить эти дефекты за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (Двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на (количество) года соответственно, с даты устранения дефектов.
5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, содержащего сведения об обнаруженных дефектах, Заказчик составляет односторонний акт, который является обязательным для Подрядчика.

1. В течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего договора Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере (сумма)%от суммы указанной п. 1,2. Настоящего договора.
2. Окончательный расчёт за выполненные работы производится в течение (количество) календарных дней после получения Заказчиком счета-фактуры установленного образца, в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ формы № КС2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС3.
3. Расчет за выполненные работы выплачивается Подрядчику с зачетом всех ранее произведенных платежей, если таковые имелись.
4. При расчете за выполненные работы применяется коэффициент инфляции, указанный в утверждённом сметном расчёте.

1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

1. Дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При не выполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
3. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, происшедшие по вине Подрядчика, Заказчиком не оплачиваются.

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
2. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

1. Стороны за несвоевременное исполнение обязательств, связанных с оплатой денежных средств, несут ответственность в соответствии со ст.395 ГК РФ.
2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

1. за нарушение сроков выполнения работ — штраф в размере (размер)% от стоимости работ за каждый день просрочки.
2. за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки и отказа Подрядчика (п.8.5 настоящего договора) – односторонним актом, — штраф в размере (размер) % от стоимости работ за каждый день просрочки.

1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:
2. увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;
3. исключить некоторую указанную работу;
4. изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
5. выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения работ.
   Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
6. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
7. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
8. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола, подписанного обеими сторонами.

1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами — обе стороны поровну. По результатам экспертизы виновная сторона обязана возместить другой стороне расходы на экспертизу.
3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 15.1 и 15.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

1. Заказчик вправе расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив за один месяц Подрядчика.

1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения ремонта объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам либо по обоюдной вине, возмещается сторонами на паритетных началах.
2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения
3. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения, содержащиеся в договоре.
4. Любое уведомление по данному договору подается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.
5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Свердловской области.
6. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
8. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой стороны.

Далее указываются реквизиты, договор подписывается обеими сторонами.

Источник: blankof.ru

Договор на земляные работы образец скачать

Под земляными работами в рамках настоящего Договора Стороны подразумевают проведение следующих работ: _________________________________ (именуемых в дальнейшем «Работы»).

Оплата выполненных работ производится в размере, предусмотренном Сметой, в следующем порядке и в следующие сроки: .1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.1.5.

1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ по настоящему Договору. 1.4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, а также лицо, несущее ответственность за их предоставление, определяются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.5. Заказчик гарантирует, что Объект, предоставляемый им для выполнения Работ, принадлежит ему на праве ______________________________, что подтверждается ___________________________________.

1.6. Дата начала выполнения Работ по настоящему Договору — «___»________ ____ г. Дата окончания выполнения Работ по настоящему Договору — «___»________ ____ г.

Инфо Прежде, чем договор подряда на земляные работы скачать бланк вы сможете, следует разобраться в его смысле. Начнём из самого главного – предмет договора.

Договор подряда 2023 года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF

Договор подряда – это документ, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить работы по заданию другой стороны (заказчика) и сдать их результаты в установленные сроки.

Наиболее распространенным является договор строительного подряда, но он также используется и в других сферах, включая проектно-изыскательные, конструкторские, технологические работы, IT, финансовые услуги, бытовые услуги и т. д. Заказчик имеет право заключить договор подряда с физическим лицом или с юридическим лицом. Если иное не установлено условиями договора, подрядчику разрешается привлечь для выполнения своих работ стороннее лицо и заключить с ним договор субподряда, выступая в роли генерального подрядчика.

Рекомендуем прочесть: Госпошлина за лизенцию по перевозку

Приемка работ по договорам подряда и субподряда подтверждается составлением акта сдачи-приемки выполненных работ.

В договор подряда вносятся следующие обязательные сведения: Дата и город заключения договора.

Договор на земляные работы

/ / 18.03.2023 1,262 Views 19.03.2023 19.03.2023 19.03.2023 Это предохранительное устройство необходимо проверять ежедневно на предмет его исправности согласно правовым нормам.

Сведения о заказчике и подрядчике: ФИО, паспортные данные, адреса проживания.

Кабели, идущие от распределительных станций или распределительных устройств или к ним, необходимо прокладывать так, чтобы они были защищены от повреждений и чтобы о них не могли споткнуться работники. Соединительные линии должны, по меньшей мере, соответствовать качеству среднего кабеля с резиновой оболочкой типа H07 RN-F или качеству кабеля равноценного типа.

В любом случае недопустимо нахождение кабелей и шлангов на проезжих дорогах и пешеходных дорожках.

Договор на выполнение земляных работ образец

После подписания соглашения сам договор не будет иметь без него силы, как и соглашение без договора.Необходимо учесть множество нюансов, чтобы допсоглашение не признали позже недействительным.

Автопогрузчики должны быть оснащены желтыми проблесковыми маячками и ремнями безопасности (поясной ремень безопасности). Работники, обслуживающие средства напольного транспорта с механическим приводом, должны во время эксплуатации носить сигнальные предупредительные жилеты.

На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести производственных зданий кв. м, жилой площади кв. м, общей сметной стоимостью млн. руб. 1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее « » 201 г.

и закончить строительство « » 201 г., при этом строительство по годам производится в следующем порядке: в 201 г.

договор подряда на разработку котлована

(Пока оценок нет)

СодержаниеВозведение любого здания, в том числе и сооружения – это достаточно кропотливый и затратный процесс, как по времени, так и по финансовым средствам. Важным этапом в этом процессе являются земляные работы, которые свою очередь состоят из нескольких пунктов:- разработка грунта и его перемещение;- устройство главного основания и прокладка подземных коммуникаций;здесь реклама 1- доставка грунта, песка, щебня, бетона и асфальта по месту назначения;Стоит также отметить, что на практике принято различать земляные, подводные и подземные работы.Независимо от вида работ все эти действия требуют профессионального и ответственного подхода к организации и строгого соблюдения комплекса требований СНиП.

Рекомендуем прочесть: Льгота на электроэнергию для пенсионеров в москве

Мне тут по работе в Чернигове срочно попадобилось найти и скачать типовой договор подряда на строительные работы — так подумал что наверное и вам могу пригодиться.

Более всего мне понравились 3 варианта из множества которые смог скачать.

Вот если почитать, то но вообще то вот на них ссылки в моих файлах в пдф формате — можете Скачать.

Читать: на ремонтно-отделочные работы № _________ г. Чернигов« ____»______ 2010 г. ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» действующий от своего имени с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Ф.И.О.

подрядчика, действующего на основании Свидетельства с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 1.

Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонтно-отделочным работам по адресу: _______________________________________ _________________________________________________________________________ 1.2.

Договор на ремонтные работы

на ремонтно-строительные работыг. «» 2023 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу , согласно техническому заданию (проектной документации), смете, приведенной в Приложении №1, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.1.2. Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего договора, определяются сметой (Приложение №1 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.1.3.

Договор подряда на выполнение работ

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (ст. 721 ГК РФ). В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст.

722 ГК РФ). В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Источник: tatzakon.ru