Для государственных и муниципальных нужд создается особый контракт или договор, который необходим для реализации права собственности. Объектом и субъектом данного документа может быть любая материальная и нематериальная вещь или услуга. Могут быть разногласия по количеству и качеству, и данная бумага регулирует взаимоотношения между сторонами.
Покупатель приобретает у продавца стандартный набор определённых продовольственных продуктов или вещей. Судебная практика распространена при невыполнении хотя бы одного пункта. Шаблон соглашения для транспортировки предметов для государственных нужд, перечень документов для заключения смотрите ниже.
Договор поставки товара образец 2018, как составить?
Для того чтобы составить документ на транспортировку, следует владеть некоторой информацией. По всем существующим законам сторона, которая предоставляет услуги по продаже той или иной категории предметов обязана предоставить все оговорённые товары в том наименовании, которые прописаны в данном типе документа.
Договор поставки | Консультация юриста
В этом случае работает ссылка на Гражданский Кодекс РФ по 505 статье. Очень важно понимать, что бумага является возмездной и консенсуальной. Важные детали, на которые следует обращать внимание при составлении документа – сроки исполнения и каким образом осуществляется доставка товаров или услуг.
В договоре на поставку не могут быть прописаны имущественные права, объектом выступает только предмет, который реализует физическое или юридическое лицо. В обязательном порядке прописывается актуальная цена. По ГК на данный момент существует свободно соглашение обеих сторон и написание соглашения.
Договор поставки товара типовой
Переход права собственности по такой бумаге осуществляется согласно пунктам, в которым указано каким образом осуществляется прав обладание. В этом случае рекомендуется выделить несколько граф, где будет находится подробное описание данного момента.
В документе указывается порядок отгрузки — день и время. С какой целью приобретается, с отсрочкой платежа или без, есть ли приложение заполненной спецификации, переход права собственности – все эти пункты должен отображать типовой договор. Государство может выступать одной из двух сторон, но чаще наблюдается в виде плательщика.
Если говорить о печатях, то в данном документе она не требуется. Оформление происходит на обычном бланке. Приобретение производиться организацией.
Для государственных нужд
Договор поставки товаров для государственных нужд составляется в письменном виде. Заключение по закупке и цены прописывается в конце документа. Правовое лицо регулирует деятельность и осуществление всех пунктов данной бумаги. Если есть претензия исковой давности, то допускается досрочное расторжение соглашения. Скачать бесплатно образец можно ниже.
Основа настоящего документа является оплата заказа. Для составления бумаги, которая регламентирует поставку государственных нужд, обязательно следует прописать особенности того, что перевозится, график выплат по получению стороной посылки и дату поставки.
ОШИБКИ В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ | КАК ПРАВИЛЬНО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ПОСТАВКИ
На реализацию товара
В случае необходимости реализовать товар, после его поставки необходимо заключать иной трёхсторонний проект, который обуславливает участие другой стороны, приобретающей посылку. Государственная регистрация не стоит обязательным пунктом в выполнении, но нотариальное заверение просто необходимо, в случае отказа одной из сторон выполнять свои функции. К соглашению прикрепляется пакет документов – накладная и сумма по отгрузке.
Договор с ИП
В случае заключения бумажного соглашения, стоит воспользоваться данной формой ИП, если и занимается коммерческой деятельностью должен задокументировать особое соглашение между сторонами, и приложить пакет документов в агентский суд, если одна из сторон не выполняет поставленные условия.
С какой целью приобретаются товары по договору поставки?
Цели приобретения существуют различные:
- 1. Государственные нужды, условия и соблюдение обязательств.
- 2. Последующая реализация покупки.
- 3. Приобретение вещей медицинского происхождения для собственного пользования.
- 4. Продажа или купля продукции.
Договор поставки товара образец 2018
Приложение к договору поставки товара образец
Образец приложения в обязательном порядке должен содержать графу сроков поставки. Если не указана выборка, необходимо оформлять отказ, ориентируясь на нарушение прав одной их сторон. Приложение к документу может содержать спецификацию товара, в котором будет прописана характеристика рамочного объекта.
Если предмет некачественный, в суде данное приложение будет как нельзя кстати. Ответственность за данную бумагу несут обе стороны, поставившие свои подписи внизу бумаги. Оформление может быть в формате WORD.
Образец спецификации к договору поставки товара
Спецификация – это своего рода точное описание предмета и его характеристик. Если рассматривать силу данного документа, то она наделена юридическими правами. В данном пункте и форме может быть подробно описана залоговая стоимость, наименование предпринимательского предмета и дальнейшее использование его (для реализации или собственного пользования).
Источник: ogic.ru
Договор поставки (образец)
Общество с ограниченной ответственностью «Василек», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем « Поставщик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», в лице коммерческого директора Петрова Петра Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель» с другой стороны, далее совместно именуемые « Стороны», заключили договор о нижеследующем (Примечание: все лица, за исключением директора, заключают договоры от имени организации только на основании доверенности, оформление полномочий приказом не соответствует нормам гражданского законодательства о представительстве) :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ______________________________________ ( Прим: указать общее наименование поставляемого товара), именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставка производится отдельными партиями. Условия поставки каждой партии товара согласуются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификации содержат следующие условия:
— наименование товара ( должно указываться полное и верное наименование по номенклатуре);
— количество товара;
— цена за единицу;
— срок поставки соответствующей партии товара;
-___________________________ ( прим.: могут указываться дополнительные условия).
( Примечание к разделу: условие договора о товаре должно быть прописано очень четко. Договор должен позволять определить точное наименование и количество товара, поставляемого в рамках договора. В противном случае договор будет считаться незаключенным, даже если он подписан и на нем стоят все печати. Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора.
Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше. Например, покупатель, если он приобретает товар по предоплате, или поставщик, если продает с отсрочкой платежа. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций. Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на полное и точное указание в договоре условия о товаре.
При этом многие знают, что отнюдь не всегда характер отношений между сторонами позволяет заранее указать наименование и количество товара, поставляемого по договору. Например, если договор заключается на долгий срок, и поставки производятся отдельными партиями по мере необходимости, стороны заранее не знают, сколько и чего они поставят за время действия договора.
Для решения подобных проблем, придуманы, так называемые « рамочные» договоры, предполагающие согласование поставки каждой партии товара в отдельном документе ( в спецификации, заявке и даже накладной). Пользоваться подобными конструкциями, безусловно, можно и нужно, но делать это нужно грамотно, понимая юридический смысл каждого слова. Неверное оформление подобных договоров и сопутствующих документов ( спецификаций, заявок и т.д.) с высокой вероятностью приводит к усложнению защиты Ваших прав в суде.)
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
2.2.
Каждая партия товара оплачивается двумя платежами:
— первый платеж в размере _____% стоимости партии товара производится не позднее _________________ дней с момента подписания сторонами соответствующей Спецификации;
— второй платеж в размере ______% стоимости партии товара производится не позднее, чем ___________ до согласованной даты поставки.
2.3. В случае просрочки выплаты Покупателем первого платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку товаров на период просрочки внесения первого платежа.
2.4. В случае просрочки выплаты Покупателем второго платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку до поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
( Примечание: к разделу: условия об оплате должны соответствовать Вашим реальным догвооренностям)
3. ПОСТАВКА, ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденных РФ, либо требованиям, предоставляемым к изделиям подобного рода.
3.2. Приемка товара по качеству и количеству производится на складе Покупателя не позднее ____________ (дней, часов) с момента доставки по Акту приема-передачи либо по накладной формы ТОРГ-12. Приемка производится с участием уполномоченного представителя Покупателя.
3.3. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику в течение 30 ( тридцати) дней с даты получения заказа. Товар, признанный обеими Сторонами браком, подлежит замене Поставщиком за свой счет.
3.4. Доставка товара на склад Покупателя по адресу _________________________________________ __________________________________________________________ производится Поставщиком за счет собственных средств.
( Примечание: Вопрос о порядке приемки товара по качеству и количеству является одним из самых важных. От правильности оформления приемочных документов зависит возможность предъявления претензий впоследствии. Если при приемке товара, не были выявлены зафиксированы недостатки, то покупатель, зачастую лишается возможности защитить свои права.
В случае, если стороны имеют возможность при приемке пересчитать и проверить весь поставленный товар, то предложенные нами формулировки договора Вам подходят.
Если же доставка производится через транспортную компанию и при приемке товара покупателем представитель поставщика присутствовать не может, то предусмотренный в договоре порядок приемки требуется изменить и усложнить с учетом всех возникающих рисков. В этом случае договор должен предусматривать порядок фиксации обнаруженных недостатков, вызова представителя поставщика и предъявления претензий. Кроме того, договор должен учитывать возможность появления недостатков в пути по вине транспортной компании.
Все вышеперечисленные обстоятельства учтены в Инструкциях Госарбитража №№П-6, П-7, регулирующих приемку товара по количеству и качеству. Если Вы желаете, чтобы эти инструкции регулировали Ваши отношения, на них обязательно нужно сделать ссылку в договоре, в противном случае инструкции применяться не будут. Однако, прежде чем использовать в своей работе эти документы, Вы должны с ними тщательно ознакомится и понять, что полное и верное их соблюдение весьма трудоемко и для небольших предприятий не всегда выполнимо.
Таким образом, по нашему мнению, порядок приемки товара должен разрабатываться индивидуально с учетом реальных взаимоотношений и особенностей работы сторон.)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.
4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. ( Примечание: лучше указать арбитражный суд своего региона)
4.3. В случае нарушения срока исполнения поставки Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает пени в размере ____% от суммы неисполненного за каждый день просрочки. ( Примечание: возможно ввести дополнительные штрафные санкции)
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________ ( Примечание: возможно указать как конкретную дату, так и момент полного исполнения сторонами обязательств). Истечение срока действия договора не освобождает стороны от уже принятых на себя обязательств.
5.2. Договор и Спецификации к нему, направленные Покупателю должны быть подписаны в 10-дневный срок с момента получения, после чего один экземпляр документа отправляется по почте либо нарочным в адрес Поставщика. Документы, переданные по средствам факсимильной связи имеют юридическую силу подлинника.
5.3. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон при ненадлежащем исполнении встречной Стороной своих договорных обязательств. Сторона, расторгающая договор обязана уведомить другую сторону о расторжении договора не позднее, чем за 10 календарных дней до даты расторжения.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме.
Источник: www.cab74.ru
Договор поставки товара
2.1. Цена единицы, количество Товара и общая сумма Договора, требования к качеству и комплектности, документации и ассортименту Товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в утвержденном Сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N _____). Заказ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями. При необходимости Стороны вправе в заказе согласовать также иные условия.
2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.
2.3. Проверка качества, комплектности Товара, а также упаковки (тары) производится Покупателем либо соответствующим получателем в установленном порядке после прибытия Товара (с учетом положений п. 5.5 Договора). При этом Покупатель (получатель) обязан в течение ________________________ (рабочих/календарных) дней письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях Товара условиям настоящего Договора. Если такое уведомление от Покупателя к Поставщику не поступит в указанный срок, то считается, что Поставщик надлежащим образом выполнил условия Договора, касающиеся качества, количества, комплектности, тары (упаковки) и сроков поставки Товара.
2.4. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществлять поставки Товара в сроки, установленные в утвержденном Сторонами заказе на поставку.
3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.
3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечивать приемку Товара соответствующими получателями после его прибытия на станцию назначения.
3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.
3.2.3. Предоставлять Поставщику отгрузочные разнарядки не позднее чем за ____________________ (рабочих/календарных) дней до отправки соответствующей партии Товара.
3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, непредоставления отгрузочных разнарядок в течение более чем _____ календарных месяцев, а также в других случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.
3.4. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, если __% Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанный Покупателем Товара срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других предусмотренных законом случаях.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счетов, выставляемых Поставщиком, в течение ____ банковских дней после получения Покупателем счета. Счета выставляются Поставщиком в течение ___ рабочих дней после получения от Покупателя соответствующей отгрузочной разнарядки.
4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по соответствующей отгрузочной разнарядке, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара по отгрузочной разнарядке будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.
4.3. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по факсу копии платежных поручений.
4.4. Расходы по доставке Товара _____________ транспортом на согласованных Сторонами в п. 5.10 Договора условиях несет Покупатель. В иных случаях — Поставщик.
5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Поставщик отгружает Товар получателям согласно указаниям Покупателя на основании отгрузочных разнарядок, подписанных Покупателем. В разнарядках должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, количество Товара, даты составления и отправки разнарядки Продавцу и другие необходимые сведения.
5.2. Отгрузочные разнарядки предоставляются Покупателем не реже ___ и не чаще ____ раз в месяц. Количество подлежащего отправке Товара по одной разнарядке не должно быть менее _____ и более ______ единиц Товара.
5.3. При поступлении от Покупателя отгрузочной разнарядки соответствующее количество Товара надлежащим образом упаковывается и резервируется за Покупателем. Отправка партии Товара осуществляется по указанным в отгрузочной разнарядке реквизитам в течение _____ после получения разнарядки.
5.4. Соответствующая партия Товара по количеству, качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.
5.4.1. Партии товаров поставляются к строго определенному сроку.
5.4.2. Досрочная поставка Товара либо восполнение недопоставленного количества Товара в следующем периоде или периодах допускаются лишь при наличии письменного согласия Покупателя.
5.4.3. Уведомление Покупателем Поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары Покупателем приняты, обязательства Поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока.
5.5. По выбору Покупателя поставка партии Товара осуществляется: доставкой Товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: ____________, либо до станции _______________________________ (железной дороги, автовокзала, аэропорта, речного вокзала) в ______________ со сдачей Товара перевозчику. Выбор получателя указывается в соответствующей разнарядке.
5.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента: передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя (либо получателям) или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной.
5.7. Приемка Товара осуществляется указанным в отгрузочной разнарядке получателем либо уполномоченным представителем получателя.
5.8. Порядок проверки качества товаров предусмотрен обязательными требованиями государственных и национальных стандартов — __________________ _______________________________________________. (пункты и названия стандартов)
5.9. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
5.10. Доставка Товара получателям осуществляется _______________________ транспортом из ________________ в _______________ по маршруту _______________ — ____________________ — _________________. Условия доставки — _____________________.
5.11. В случаях поставки негодных, некомплектных товаров, недопоставки, просрочки поставки Стороны составляют коммерческий акт (или акт общей формы и т.п.). Покупатель приглашает для составления такого акта Поставщика. В случае неявки Поставщика такой акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случаях когда Покупатель (получатель) не принимает Товар без законных на то оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в размере ___% от стоимости соответствующей партии Товара, оплатить Поставщику расходы по ее транспортировке и хранению Товара в полном объеме и возместить убытки в виде неполученной прибыли от продажи данной партии Товара. При этом при исчислении неполученной прибыли Стороны исходят из того, что она составляет не менее ____% от стоимости соответствующей партии Товара.
6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать подлежащую оплате стоимость Товара.
6.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета ____% от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать стоимости не поставленной в срок партии Товара.
6.5. При рассмотрении дел о взыскании с Поставщика неустойки за недопоставку товаров Поставщик не может быть признан просрочившим в случаях, когда им поставлены товары ненадлежащего качества или некомплектные, однако Покупателем не заявлялись требования об их замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании таких товаров, и они не приняты Покупателем на ответственное хранение.
6.6. Порядок исчисления неустойки, предусмотренный статьей 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяется к поставке Товара к определенному сроку, только если восполнение недопоставки имело место с согласия Покупателя, но было произведено не в полном объеме. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий документ компетентного органа.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде __________________.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»________ ____ г. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Срок действия Договора автоматически продлевается еще на один год, если по окончании его действия не поступит уведомления от одной из Сторон о его прекращении.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении ____ (_____) _______________ (рабочих/календарных) дней с момента получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
————————————————————————— ¦ Поставщик: ¦ ¦ Покупатель: ¦ ¦______________________________ ¦ ¦ _______________________________ ¦ ¦ (наименование или Ф.И.О.) ¦ ¦ (наименование или Ф.И.О.) ¦ +———————————+—-+————————————+ ¦Адрес: ________________________ ¦ ¦ Адрес: __________________________ ¦ ¦_______________________________ ¦ ¦ _________________________________ ¦ ¦ИНН ___________________________ ¦ ¦ ИНН _____________________________ ¦ ¦Банковские реквизиты: _________ ¦ ¦ Банковские реквизиты: ___________ ¦ ¦_______________________________ ¦ ¦ _________________________________ ¦ ¦р/с ___________________________ ¦ ¦ р/с _____________________________ ¦ ¦в _____________________________ ¦ ¦ в _______________________________ ¦ ¦БИК ___________________________ ¦ ¦ БИК _____________________________ ¦ ¦к/с ___________________________ ¦ ¦ к/с _____________________________ ¦ ¦Телефон:_______________________ ¦ ¦ Телефон:_________________________ ¦ ¦E-mail:________________________ ¦ ¦ E-mail:__________________________ ¦ ———————————+—-+———————————— ПОДПИСИ СТОРОН: Поставщик: Покупатель: ______________________________ _________________________________ (должность) (должность) _______________/______________ _______________/_________________ М.П. М.П.
Приложения к документу:
Источник: vse-documenty.ru
