Образец договора поставки оборудования с ИП

Договор поставки оборудования – типовое соглашение, заключаемое между предприятиями или физическими лицами-предпринимателями. К соглашению применяются общие принципы составления договора купли-продажи (ст. 454-491 ГК РФ) и договора поставки (ст. 506-524 ГК РФ).

Договором предусмотрена поставка оборудования поставщиком покупателю за оговоренную плату и в установленные сроки для использования техники в предпринимательской деятельности. Применение оборудования в личных целях (для бытового использования) не может быть основой соглашения.

Предмет и стороны – существенные условия договора поставки оборудования

В бланк договора поставки оборудования необходимо внести описание предмета сделки. Фактически предметом в таких соглашениях является поставка оборудования поставщиком по заказу покупателя за установленную стоимость. Если же в рамках договора предмет будет не только доставлен покупателю, но и потребуется его монтаж, то важно указать сроки монтажа конструкции и место для его установки. В качестве приложений к договору предоставляют технические паспорта, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации.

Разбор договора поставки

Сторонами в соглашении могут быть юридические лица и ФЛП. Вне зависимости от стороны (поставщик или покупатель) важно указать подробную информацию о каждом участнике, желательно, без использования аббревиатур. Если от компании действует доверенное лицо – то в соглашении указываются реквизиты доверенности.

Цена, сроки – правило согласования в договоре поставки оборудования

Срок является существенным условием для соглашений о поставке продукции, товаров или оборудования, а вот цена – это дополнительное условие. Стоимость приобретаемого оборудования указывают в рублях, отдельно составляют условие об изменении стоимости (если в этом есть необходимость). Несмотря на то, что цена не является существенным условием, ее лучше указать, что позволит избежать всевозможных разногласий. Можно составить договор поставки оборудования с отсрочкой платежа, в таком случае в отдельное приложение к договору выносится график выплат, а в самом соглашении фиксируется сумма задатка (не в процентном, а в числовом выражении) и сроки выплаты средств поставщику.

Срок поставки оборудования определяется в ходе переговоров и строго фиксируется в договоре. Помимо четкой даты, можно указать временные периоды. Если же периоды поставки оборудования не указаны, а соглашение заключено на длительный период, то подразумевается, что поставщик будет предоставлять оборудование равными партиями каждый месяц (если иное не предусмотрено, например, деловым этикетом).

Договор поставки оборудования (образец) должен содержать условие о досрочной поставке. Если стороны не достигнут компромисса в этом вопросе или покупатель откажется от досрочной поставки оборудования – то поставщик не имеет права привезти продукцию раньше срока, указанного в соглашении.

Условия и форма договора поставки оборудования

Договор поставки оборудования со спецификацией (образец) должен содержать ряд дополнительных условий. С помощью соглашения, как правило, фиксируют, что покупатель несет ответственность за риск случайной порчи оборудования уже после его приемки (фактической, по накладной), а вступает в права собственности только после того, как полностью рассчитается с поставщиком.

Поставка. Форма договора поставки

Также нужно урегулировать условия страхования оборудования. Этим может заняться и покупатель, но, как правило, это обязанность поставщика.

Форма соглашения – простая письменная. Особых требований к договору не выдвигается, главное – учесть требования законодателя об указании существенных условий.

Определяем права и обязанности сторон по договору поставки оборудования

Главная обязанность поставщика – предоставить оборудование в состоянии, указанном в соглашении, в оговоренные сроки. Также ему необходимо укомплектовать оборудование всеми документами, необходимыми для его обслуживания и эксплуатации.

Покупатель должен принять товар. В договоре должно быть зафиксировано условие передачи товара. Как правило, покупатель должен пометить в накладной брак оборудования, если он обнаружен или недостачу оборудования. Соответственно, в этом случае нужно составить акт о недостаче (или о браке) в нескольких экземплярах и передать один из них поставщику. Он, в свою очередь, обязан обеспечить допоставку оборудования или замену/гарантийный ремонт.

У покупателя есть полное право на отказ от приемки оборудования в том случае, если поставщик нарушит сроки поставки. Расторжение соглашения о поставке может произойти по ряду причин, установленных законодателем, основания для этого фиксируются в соглашении.

Если обязанностью поставщика является монтаж оборудования, то следует закрепить ответственность за несвоевременное или некачественное предоставление этой услуги. Как и в большинстве случаев, стороны могут зафиксировать штрафы или использовать другие меры, предусмотренные законодателем.

Скачать договор поставки оборудования можно на сайте «ProstoDocs». Конструктор разработан таким образом, что пользователь чувствует себя, словно на приеме у практикующего юриста. Вы просто отвечаете на вопросы в письменной форме, а система распределяет информацию по соответствующим разделам соглашения. Воспользуйтесь конструктором прямо сейчас!

Популярные шаблоны договоров:

• Пример договора поставки товара: как определить цену товара в договоре поставки
• Образец договора разовой поставки товара: скачать бланк-шаблон договора разовой поставки товара
• Скачать образец договора поставки товара между индивидуальными предпринимателями (ИП) 2021
• Встречный договор при расчетах за поставку: расчет по договору поставки товаром
• Бланк договора поставки товара с доставкой: определяем передачу товара по договору поставки

Источник: prostodocs.com

ДОГОВОР ПОСТАВКИ импортного оборудования

_____________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующ__ на основании ___________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________, действующ__ на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Оборудование, перечисленное в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью данного договора, и именуемое в дальнейшем «Оборудование».

1.2. Покупаемое Оборудование, производства __________________ (страна-производитель), собрано и укомплектовано в _________, по качеству должно полностью соответствовать спецификациям страны-производителя, а также ГОСТам и иным требованиям, предъявляемым действующим российским законодательством.

1.3. Гарантийный период на Оборудование, поставленное по данному договору, составляет ____ месяцев со дня установки, но не более ____ месяцев с даты поставки. Гарантия не распространяется на узлы, детали и элементы, вышедшие из строя в результате естественного эксплуатационного износа или выработки своего ресурса.

1.4. Оборудование поставляется на условиях ____ (ИНКОТЕРМС 2000).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Оборудования составляет ____ (________) ____________, в том числе НДС ____% на сумму _______ (________) ____________.

2.2. Стоимость Оборудования включает стоимость его доставки и установки, а также гарантийное обслуживание.

2.3. Оплата по настоящему договору производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс ___% путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата в размере 100% суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора, производится не позднее ____ банковских дней с момента подписания настоящего договора. При увеличении стоимости российского рубля по отношению к _________ по курсу ЦБ РФ на момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика более чем на _____%, по сравнению с аналогичным курсом на момент подписания настоящего договора, Поставщик имеет право выставить счет на доплату, а Покупатель обязуется его оплатить.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Оборудование согласно условиям настоящего договора.

3.1.2. Осуществить при приемке Оборудования проверку количества, ассортимента и качества, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные и т.п.).

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Передать Покупателю Оборудование на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.2.2. Обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 7.1 настоящего договора.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка производится в течение ____ рабочих дней с момента зачисления на расчетный счет Поставщика полной суммы в соответствии с п. 2.1 настоящего договора. Поставщик имеет право на досрочную поставку.

4.2. Передача Оборудования производится на складе Поставщика, расположенном по адресу: ___________. При передаче товара представителями сторон подписывается Акт приемки-передачи, с момента подписания которого Поставщик будет считаться исполнившим свое обязательство в части поставки товара.

5.1. До начала установки Оборудования Покупатель обязан подготовить производственное помещение к установке Оборудования в соответствии с техническими требованиями, представленными сервисной службой Поставщика. О готовности помещений Покупатель извещает Поставщика в письменной форме.

5.2. Поставщик обязуется в течение _____ рабочих дней с момента получения от Покупателя официального уведомления о готовности Оборудования и производственного помещения к проведению работ по установке осуществить установку Оборудования. По окончании работ по установке подписывается двусторонний Акт сдачи-приемки работ по установке.

5.3. Командировочные расходы сотрудников сервисной службы Поставщика по установке и гарантийному обслуживанию (проезд, проживание, командировочные) оплачиваются Покупателем. Оплата командировочных расходов производится в течение _____ банковских дней с момента получения счета от Поставщика, но не ранее момента завершения соответствующих работ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

6.1. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования несет собственник Оборудования в соответствии с действующим гражданским законодательством России.

6.2. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования на складе Поставщика в порядке, установленном п. 4.2 настоящего договора.

7.1. Качество поставляемого Оборудования должно подтверждаться сертификатами качества, которые Поставщик передает Покупателю на каждую партию Оборудования.

7.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Оборудования. При поставке Оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе в течение ____ (________) дней с момента обнаружения недостатка заявить Поставщику претензию по качеству Оборудования.

7.3. Претензия по качеству Оборудования оформляется путем составления с участием представителя Поставщика рекламационного акта.

7.4. Порядок возврата и замены Оборудования ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением сторон.

7.5. Количество и ассортимент Оборудования должны соответствовать Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение __).

7.6. При приемке-передаче Оборудования стороны оформляют акт, подписываемый уполномоченными представителями обеих сторон договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки поставки Оборудования по вине Поставщика последний оплачивает Покупателю неустойку в размере __% от стоимости недопоставленного по договору Оборудования за каждый день просрочки.

8.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств в натуре.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий, блокады, запрещения экспорта и импорта. В этих случаях сроки исполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.

8.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по договору, должна немедленно, однако не позднее ___ дней с момента их наступления и прекращения сообщить другой стороне в письменной форме (в оригинале, по факсу, по электронной почте) о наличии и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении данных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено удостоверением правомочных на выдачу соответствующих удостоверений органов власти в местах нахождения Поставщика и Покупателя.

8.6. Если указанные обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от договора и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков. Сторона, принявшая решение об отказе от договора, должна в письменном виде уведомить об этом другую сторону в разумный срок.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения у сторон споров по данному договору Поставщик и Покупатель обязуются принять все меры к их урегулированию путем переговоров.

9.2. В случае невозможности сторон прийти к согласованному решению спорных вопросов все споры будут направлены в Арбитражный суд г. _________.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Все Приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Любые изменения и/или добавления к данному договору будут действительными только в письменном виде, при подписании обеими сторонами. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и/или обязанности по данному договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

11.4. С момента подписания данного договора все предварительные соглашения, переговоры и/или переписка между сторонами в связи с данным договором теряют силу.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник: mashenkof.ru

Договор на поставку и монтаж оборудования

Договор на поставку оборудования с последующим монтажом на практике встречается часто. Особенностью такой конструкции является то, что она обладает признаками сразу двух гражданско-правовых соглашений. Вследствие этого порождаемые ей отношения регулируются несколькими главами ГК РФ и текст контракта должен предусматривать существенные условия, присущие обеим сделкам. О составлении такого договора и будет наша статья.

• Общие положения о поставке с монтажом оборудования
• Существенные условия
• Форма и структура соглашения, образец договора на поставку оборудования с монтажом
• Обязанности сторон
• Права участников сделки
• Ответственность контрагентов

Общие положения о поставке с монтажом оборудования

В Гражданском кодексе нет отдельной главы, посвященной договору на поставку оборудования с монтажом, поскольку он смешанный и включает в себя элементы двух простых сделок: поставки и подряда. Правоотношения, вытекающие из него, подпадают под действие глав 30 и 37 ГК; к тем же, что не урегулированы этими нормами, применяются общие правила о договоре купли-продажи (п. 5 ст. 454 ГК).

Предметом такого комбинированного соглашения выступают:

• оборудование, предназначенное для применения в предпринимательской деятельности или иных целей, кроме личного, семейного, домашнего использования;
• работа по монтажу и ее овеществленный результат.

Участниками сделки могут стать только индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом стороны именуются как:

• покупатель, заказчик;
• поставщик, подрядчик.

Подтверждают надлежащее исполнение этого договора в силу такой его двойственности подписанные документы:

• о поступлении оборудования (товарные и товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи);
• завершении монтажа (акты сдачи-приемки выполненных работ).

Существенные условия

Существенными являются следующие условия договора монтажа и поставки:

1. О предмете. Данное условие включает в себя:
2. наименование и количество передаваемых вещей;
3. перечень работ и их ожидаемый результат (создание новой вещи).
4. О сроке. Он не имеет значения в случае поставки партиями, однако важен, если она разовая. Гражданский кодекс (п. 1 ст. 708) требует отражать в контракте начальный и конечный сроки выполнения работ, а также допускает возможность указывать промежуточные (по завершении отдельных этапов).

Время начала монтажа оборудования необязательно определять календарной датой, истечением периода времени или указанием на событие, что неизбежно наступит (ст. 190). Допустимо связывать его и с действиями заказчика либо иных лиц.

Контрагенты уточняют перечисленные условия в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью соглашения. Подробней о них и о том, как правильно составлять такие приложения, рассказывается в наших статьях, посвященных договорам поставки и подряда. Технические характеристики вещи, которую предстоит смонтировать подрядчику, стороны прописывают в техзадании.

Форма и структура соглашения, образец договора на поставку оборудования с монтажом

Оформляется этот документ в простой письменной форме в 2 экземплярах — по одному для каждого участника сделки. Прописываются в нем не только все существенные, но и иные условия, которые обоюдно согласованы:

• наименования сторон;
• цена;
• права и обязанности;
• ответственность;
• гарантия и т. д.

Основной документ зачастую дополняется приложениями, конкретизирующими его смысл: спецификациями, техническим заданием, бланками актов приема-передачи товара, выполненных работ, сметой (перечнем сопутствующих и необходимых на выполнение работ расходов).

Последняя при этом бывает:

• твердой, выйти за рамки которой нельзя;
• приблизительной, несущественное превышение которой допускается.

Образец договора на поставку и монтаж оборудования вы можете скачать на нашем сайте.

Обязанности сторон

На поставщика, подрядчика гражданским законодательством возложены обязанности:

1. Передать покупателю либо получателю, указанному в отгрузочной разнарядке, инвентарь:
2. непосредственно;
3. с помощью перевозчика (вид транспорта выбирается самостоятельно, если он не указан в тексте соглашения);
4. позволив второй стороне произвести выборку (самовывоз) товара.
5. Вывезти товар, который контрагент принял на ответственное хранение, либо распорядиться им в разумный срок.
6. Качественно выполнить монтаж по заданию заказчика.
7. Немедленно предупредить последнего о том, что указанный им способ исполнения работы либо иное не зависящее от подрядчика обстоятельство может неблагоприятно сказаться на результате.
8. Передать заказчику вместе с результатами деятельности информацию, касающуюся эксплуатации оборудования. Отсутствие исполнительной документации, не препятствующее нормальной эксплуатации устройств, не является основанием для неоплаты выставленных за работу счетов (решение Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2017 и постановления вышестоящих инстанций по делу № А40-151095/2017).

Покупатель, заказчик по нормам ГК обязан:

• принять и оплатить технику (ст. 513, 516);
• обеспечить сохранность вещей, которые не принял (ст. 514);
• вернуть многооборотную тару (ст. 517);
• принять с участием подрядчика в установленном порядке в сроки, предусмотренные контрактом, результат монтажа и оплатить его (ст. 720, 711);
• содействовать подрядчику в выполнении им работы в соответствии с условиями контракта (ст. 718).

Права участников сделки

В основном права каждой из сторон договора корреспондируют с обязанностями оппонента. Так поставщику, подрядчику дана возможность требовать:

• принять оснащение;
• обеспечить его сохранность;
• оплатить отгруженные вещи;
• вернуть многооборотную тару и т. д.

Покупатель, заказчик вправе:

• отказаться от устройств, поставка которых просрочена;
• требовать передачи устройств надлежащего качества в согласованном количестве, ассортименте, комплексе и комплектности.

При этом положениями ГК он наделен и самостоятельными правами:

• в любое время проверять ход и качество монтажа без вмешательства в деятельность подрядчика (п. 1 ст. 715);
• отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результата работы другой стороной, выплатив ей соразмерную денежную сумму и возместив причиненные таким решением убытки (ст. 717);
• требовать в случае прекращения соглашения по законным основаниям передачи результата незавершенного монтажа, не дожидаясь приемки, с компенсацией контрагенту понесенных затрат (ст. 729).

Ответственность контрагентов

Гражданским кодексом предусмотрены меры ответственности для недобросовестных деловых партнеров. Так, несоблюдение условий о количестве и ассортименте (ст. 511, 512) приведет к тому, что поставщику придется его восполнять в пределах срока действия соглашения. Отгрузка им некомплектного товара (ст.

519) позволит другой стороне предъявить требования, предусмотренные общими положениями о купле-продаже по ст. 480.

Если установка смонтирована некачественно, но это поправимо, заказчик вправе потребовать от подрядчика:

• в разумный срок безвозмездно устранить недостатки;
• возместить расходы на их устранение;
• соразмерно уменьшить цену.

В свою очередь, подрядчик может потребовать от заказчика, не оказавшего ему содействия в работах:

• возместить причиненные убытки, дополнительные издержки;
• перенести срок исполнения работ;
• увеличить цену за них.

Односторонний отказ от исполнения договора допускается для обеих сторон:

1. Для покупателя, заказчика — в случае:
2. поставки некачественного товара (ст. 518) и нарушения ее сроков (п. 2 ст. 523);
3. отказа второй стороны уменьшить цену либо доукомплектовать некомплектный товар;
4. неустранения в разумный срок отступлений в работе от условий договора или иных недостатков;
5. выявления существенных и неустранимых недостатков;
6. бездействия контрагента в части исполнения соглашения либо такой скорости его работы, при которой невозможно уложиться в отведенный срок.
7. Для поставщика, подрядчика — если после его предупреждения другой стороны об угрозе для техники та не приняла мер.

Как видите, договор на поставку оборудования с последующим монтажом представляет собой довольно гибкую правовую конструкцию. Эта особенность позволяет участникам сделки по своему желанию менять в соглашении соотношение элементов простых договоров. Однако стоит принять во внимание, что в судебной практике нередки случаи, когда стороны желали заключить именно такой контракт, но в дальнейшем суд квалифицировал его только как подряд или поставку.

Еще больше материалов по теме в рубрике «Договор».

Источник: xn--h1apee0d.xn--p1ai