1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.
2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.
Новые сроки оплаты с 01.05.2022 и 01.07.2022 по контрактам, заключенным по Закону № 44-ФЗ,14.07.2022
3. Особенности определения цены государственного контракта на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги по государственному оборонному заказу с учетом требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, могут устанавливаться Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
4. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Актуальные изменения в 44-фз: сроки оплаты в 2022 году.
6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.1. Утратил силу с 1 января 2017 года. — Федеральный закон от 29.12.2015 N 390-ФЗ.
7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.1. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.
10. При проведении конкурсов допускается заключение контрактов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ, в том числе на выполнение составляющих один предмет контракта двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, на выполнение работ (оказание услуг) по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем, на поставку программно-аппаратных средств и информационно-коммуникационного оборудования с несколькими участниками закупки. При этом право заключения контракта с несколькими участниками закупки устанавливается заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). При осуществлении закупки двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта, начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение таких работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов.
11. Правительство Российской Федерации вправе установить типовые условия контрактов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок.
12. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.
13. В контракт включаются обязательные условия:
1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона требования обеспечения гарантийных обязательств. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать условие о том, что оплата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества поставленного товара, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа;
2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если:
1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;
2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней;
3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона;
4) Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.
14. В контракт могут быть включены условия:
1) о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 — 11, 13 — 19, 21 — 23 и 25 статьи 95 настоящего Федерального закона;
2) об удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
15. При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1, пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), пунктами 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 — 53 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, требования частей 4 — 9, 11 — 13 настоящей статьи заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
16. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации. В контракте должна содержаться стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта, включающая:
1) стоимость товара или работы (в том числе при необходимости стоимость работ по подготовке проектной документации, стоимость работ по созданию товара);
2) стоимость последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.
16.1. Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. Порядок и основания заключения таких контрактов устанавливаются Правительством Российской Федерации.
16.2. Предметом контракта могут быть одновременно консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению такого объекта, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
16.3. В случае включения в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона в описание объекта закупки типовой проектной документации предметом контракта могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства.
17. В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона в отношении конкретной закупки определены дополнительные условия его исполнения, в том числе не связанные с предметом контракта, такие условия подлежат включению в контракт.
18. Утратил силу с 1 января 2022 года. — Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ.
19 — 21. Утратили силу с 1 января 2014 года. — Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ.
22. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.
23. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
24. Указанная в части 23 настоящей статьи информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
25. В случае непредоставления заказчику указанной в части 23 настоящей статьи информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.
26. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона.
27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 настоящего Федерального закона. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
28. В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с положениями статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации.
29. Правительство Российской Федерации вправе определить:
1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта;
2) требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.
29.1. При осуществлении закупки работ, услуг, указанных в пунктах 3 — 5 части 4 статьи 48 настоящего Федерального закона в контракт может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ, об оказании исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению обязательств, предусмотренных контрактом.
30. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего Федерального закона установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
Источник: rulaws.ru
Изменения в 44-ФЗ с 2023 года
Соответствующие положения появятся в новых ч.ч. 1.7 и 8.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.
Изменения в 44-ФЗ с 1 апреля 2023 года
В случаях, предусмотренных п.п. 2, 6 и 17 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, контракт с единственным контрагентом может быть заключен в особом порядке (с 1 апреля 2023 года)
(пп. “е” п. 31 ст. 5, ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Статья 93 Закона N 44-ФЗ будет дополнена новой ч. 14.
В указанных случаях допускается заключение контракта с использованием ЕИС в порядке, установленном п. 3 ч. 5 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При этом при включении информации и документов о таком контракте в реестр контрактов и при исполнении такого контракта применяются положения Закона N 44-ФЗ, касающиеся контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры.
Изменения в 44-ФЗ с 1 января 2023 года
Появятся положения об использовании в целях закупок электронных подписей иностранными участниками (с 1 января 2023 года)
(пп. “в” п. 5 ст. 5, ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
В новой редакции начнет действовать ч. 2 ст. 5 Закона N 44-ФЗ.
Как следует из этой нормы, участники закупок – иностранные лица смогут получать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей для использования в целях закупок в удостоверяющих центрах, получивших аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ “Об электронной подписи”.
При этом такие участники вправе использовать для подписания информации и электронных документов, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права иностранного государства, международными стандартами и признанные в Российской Федерации.
Сократятся с 10 до 7 рабочих дней сроки оплаты исполненного по контрактам, заключенным по итогам закупки, которая проводилась исключительно среди СМП и СОНО (с 1 января 2023 года)
(пп. “б” п. 4 ст. 2 Федерального закона от 01.07.2021 N 277-ФЗ)
Изменения внесены в ч. 8 ст. 30 Закона N 44-ФЗ.
В случае, если закупка проводится исключительно среди СМП и СОНО и извещение о ней размещено в ЕИС с 1 января 2023 года, в контракт, заключаемый с СМП или СОНО, включается обязательное условие об оплате заказчиком товара, работы (ее результатов), услуги, отдельных этапов исполнения контракта в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Сократятся с 15 до 10 рабочих дней сроки оплаты исполненного по контрактам (с 1 января 2023 года)
(п. 5 ст. 2 Федерального закона от 01.07.2021 N 277-ФЗ)
Изменения внесены в ч. 13.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ.
Если иное не предусмотрено законодательством, срок оплаты заказчиком товара, работы (ее результатов), услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам закупки, извещение об осуществлении которой размещено в ЕИС с 1 января 2023 года, должен составлять не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Если понравилась статья, нажмите “Поделиться”:
Вам также может понравиться
Как найти электронную подпись на компьютере?
05.09.2020
Источник: xn--h1adpbru2c.xn--p1ai
Сроки оплаты контракта по 44 ФЗ
Государством установлены жесткие требования к исполнению контрактов о закупках , заключённых в рамках 44 — ФЗ . Во- первых , заказчик должен заключить контракт с победителем в тендере. Во- вторых , прописать условия закупки , в частности — сроки оплаты контракта по 44 — ФЗ , соблюдение которых обязательно.
Нарушение каких — либо условий контракта приводит к негативным последствиям. Заказчиков могут привлечь к ответственности за нарушение условий оплаты , а исполнители — попасть в реестр недобросовестных поставщиков , если не исполнили свои обязательства в рамках заключенного контракта .
Для того чтобы не попасть в затруднительное положение необходимо владеть актуальной информацией о сроках и условиях оплаты контракта . Также хорошо знать о том , когда возможно рассчитывать на частичную оплату , и что делать в случае отсутствия платежа. Понять нюансы поможет данная статья .
Каким образом оплачивают контракт
Рассмотрим три варианта оплаты :
- с внесением аванса,
- единовременная,
- поэтапная.
Первый тип предполагает авансирование контракта . С 2022 года размер аванса может доходить до 90% от цены контракта . При этом платежи от пятидесяти до девяноста процентов должны иметь казначейское сопровождение. Оплата ниже этого порога может не сопровождаться.
Что касается обеспечения исполнения контракта , его размер равен авансу. В различных сомнительных ситуациях по необходимости выплаты аванса можно опираться на законодательство . Предельный объем предоплаты для получателей средств госбюджета зависит от предоставляемой услуги , работы или товара и устанавливается Постановлением правительства № 1496.
На некоторую продукцию и выполнение работ аванс не предусмотрен . Вот некоторые из них: бытовая химия, постельное белье, легковые машины, мастерская ноутбуков и т . п . (согласно Распоряжению правительства №21). Помимо этого предоплату не одобрят, если участник торгов предложил цену на двадцать пять процентов ( и более ) ниже начальной (максимальной) цены . Условие выполняется, даже если в договоре прописан пункт авансирования ( п . 13 ст . 37 ФЗ — 44 ).
Следующий вид оплаты — разовая. Производится по факту приемки , когда исполнитель завершил работу , а заказчик принял ее . Для того чтобы избежать неприятностей, в контракте необходимо указывать те документы , на основании которых будут приниматься обязательства сторон в рамках заключенного контракта . Это могут быть любые унифицированные формы, подтверждающие факт осуществления и приемки ТРУ ( товаров , работ , услуг ). Дата оплаты за выполненные обязательства указывается в том же контракте , причем точкой отсчета считается дата подписания соглашения, либо со дня подписания акта выполненных работ .
Поэтапное авансирование подразумевает выплату вознаграждения за каждую выполненную часть работы . В договоре прописывается время, необходимое на каждый из этапов , сумму частичной оплаты и дату окончательного расчета .
Разберем процесс взаимодействия сторон соглашения. Одна сторона выполняет обязательства , вторая — проверяет и подтверждает факт осуществления сделки. Далее заказчик оплачивает работу и отправляет данные в Единую информационную систему .
После закрытия одного из этапов работы , поставщик может уменьшить общую стоимость обеспечения контракта . Сокращение происходит в соответствии с выполненными договоренностями. Если же оговоренная сумма была отправлена на расчетный счет принимающей стороны, должен быть произведен перерасчет. В результате покупатель возвращает сумму за вычетом оставшегося обеспечения .
Если гарантия была осуществлена в виде банковского поручительства, суммы выплачиваются по результатам выполненных услуг . То есть покупатель не вправе требовать от банка весь платеж целиком.
Сроки оплаты контракта по 44 — ФЗ в 2022 году
Период расчета прописывается в контракте . Сроки оплаты контракта по 44-ФЗ наступают с момента выполненных работ , оказанных услуг или подписанных документов , подтверждающих поставку ТМЦ. Этот срок не должен превышать тридцати рабочих дней . Если сделка совершается предприятием малого бизнеса либо некоммерческой организацией , решающей социальные вопросы , срок оплаты уменьшается до 15 дней .
Данным правилом можно пренебречь только если осуществляется госзакупка оборонной продукции. Заказчик вправе увеличить сроки оплаты контракта по 44-ФЗ вплоть до тридцати дней , если повысились цены на подобные товары ( Постановление №481). При этом причина отложенного платежа оформляется документально в виде дополнительного соглашения.
Нарушение условий расчета карается назначением штрафов. С должностных лиц могут взыскать порядка тридцати-пятидесяти тысяч рублей. С юридических — пятидесяти-ста тысяч рублей. Для того чтобы не попадать под санкции, стоит внимательно изучить договор , проверяя срок оплаты . Для малого бизнеса — не более пятнадцати суток.
Также рекомендуется назначать четкие даты платежей, если работа выполняется в несколько этапов . Стоит также сличать установленный срок с имеющимся графиком выплат. При недобросовестном исполнении заказа, покупатель имеет право сократить сумму взноса на размер неустойки.
Непростая ситуация в России побудила провести политику , направленную на введение следующих мер касаемо тендерной системы . 16 апреля этого года был принят указ, сокращающий время расчета за сделку. С мая 2022 года заказчик имеет право произвести оплату в течение семи рабочих дней начиная с даты подписания заказчиком документа о приемке ТРУ. Отступления от правил прописаны в 34 статье части 13 . 1 федерального закона .
Если извещение об осуществлении закупки передается в ЕИС , заказчик должен осознавать, что в таком случае промежуток погашения задолженности составляет не более семи дней . Данный период могут продлить только органы муниципальной или государственной власти в рамках гособоронзаказа. При оформлении документов о приемке без ЕИС срок оплаты составляет 10 рабочих дней . Расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемки .
Оплата контракта , по которому извещение в ЕИС размещено с 1 января по 31 декабря 2022 года , должна осуществляться в течение пятнадцати дней со дня подписания приказа о приемке ( п . 13 . 1 . ст . 34 ФЗ — 44 ). Для социально-ориентированных и предприятий малого бизнеса, разместивших извещение в ЕИС , срок оплаты составляет десять рабочих дней . Если извещение размещается с 1 января 2023 года , то оплата осуществляется в течение семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке по ч. 7 ст . 94 ФЗ — 44 . При этом законодательство всегда может внести коррективы в сроки оплаты по контракту , прописав иное в положениях .
Еще одно изменение , принятое в этом году , касается авансовых платежей. Согласно Постановлению № 505 от 27 апреля 2022 года авансирование является обязательным условием при наличии казначейского сопровождения. В то же время при его отсутствии предоплата является не обязательной. Государственному сопровождению подлежит аванс в размере от пятидесяти до девяноста процентов от полной стоимости сделки. При этом аванс не должен превосходить установленные федеральным бюджетом ограничения по платежам.
Если потребитель вносит пятидесяти процентную предоплату, она не нуждается в дополнительном сопровождении казначейства. Минимальный объем задатка в таком случае не предусмотрен Положением , что освобождает заказчика от установления границ аванса. Бюджетные и автономные учреждения выполняют такие же условия осуществления предоплаты.
Какую ответственность несут стороны за несоблюдение сроков оплаты
Законом предусмотрено отстранение государственного покупателя от должности либо наказание в виде штрафа. По п . 4 . 2 ст . 7 . 30 КоАП утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований , предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок , за исключением случаев , предусмотренных частями 4 и 4 . 1 . настоящей статьи , — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей. Взыскание в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей происходит при несвоевременном внесении средств . Протокол может составить Федеральная антимонопольная служба . При вторичном нарушении сроков оплаты , заказчика отстраняют от должностных обязанностей на срок от одного до двух лет ( пункты 1 и 2 статьи 7 .32. 5 КоАП). Такое дело рассматривается только в судебном порядке .
В некоторых ситуациях виновна другая сторона соглашения или гос. орган , который ответственен за выделение бюджета . Если выделение средств муниципального или федерального бюджета было задержано или не произведено совсем, заказчик не наказывается. В таком случае ответственность полностью ложится на чиновника, в чьем распоряжении находятся необходимый капитал.
Проблемы с оплатой по контракту
Бывают ситуации, когда покупатель тянет с платежом, не смотря на выполнение условий контракта и принятие результата , получение продукции и т .д. В таком случае исполнителю следует написать заявление в адрес клиента, включив в текст выдержки из договора , в которых были прописаны нарушенные пункты . Также стоит указать новые даты расчета , сумму и начисленные пени.
Рекомендуется прикладывать доказательства выполнения работы , а затем вручить лично с требованием расписки о получении. Либо отправить заказным письмом с уведомлением. При отсутствии ответа, также как при неудовлетворительном ответе, можно обратиться в прокуратуру. Заявление оформляется в письменном или электронном виде . Срок рассмотрения — 30 дней . За это время проводится проверка участника отношений, является ли данное нарушение преступлением, есть ли у заказчика прошлые судимости и прочее.
После того как пройдены данные этапы , а вознаграждение так и не поступило, следует подать иск в арбитражный суд. Причем это важно сделать в течение одного года .
Как избежать несоблюдения условий контракта
Чтобы подобных ситуаций не возникало, перед началом сотрудничества стоит проверять госзаказчиков. Сделать это можно, например, на сайте арбитражного суда по ИНН или ОГРН. Таким образом можно оценить риски и принять наиболее верное решение.
Заказчики также должны проверять поставщиков , вовремя ли они сдавали объекты, предоставляли услуги и поставляли продукцию. Если нет, их можно найти в Реестре недобросовестных поставщиков , который в свою очередь выводится в раздел ЕИС . Такой контрагент лишается возможности выигрывать тендеры на 2 года .
Источник: 223-1c.ru